其他建设工程合同

　　再完善的合同在履行过程中也难免会出现争议和纠纷，因此，掌握工程诉讼和仲裁的技巧是一个工程法律工作者不可或缺的工作技能。20xx年全国法院审结的直接属于建设工程类型的案件就有近十万件，还不包括与建设工程相关的合同纠纷、房地产纠纷、劳务纠纷案件。如果加上这些相关案件以及仲裁案件，则建设工程领域的案件数量十分惊人。下面是出国留学网为您整理的其他建设工程合同，希望对您有用。

　　范文一

　　中华人民共和国上海市第二中级人民法院

　　民事判决书

　　(20xx)沪二中民二(民)终字第2187号

　　上诉人(原审被告)上海aa建筑装饰有限公司。

　　法定代表人顾某某，经理。

　　委托代理人朱某某，该公司员工。

　　委托代理人房文祥，上海市时代律师事务所律师。

　　被上诉人(原审原告)xx(中国)装饰工程有限公司。

　　法定代表人郑剑豪，董事。

　　委托代理人王慧，北京市环球律师事务所律师。

　　委托代理人钱洁，该公司职员。

　　上诉人上海aa建筑装饰有限公司(以下简称aa公司)因其他建设工程合同纠纷一案，不服上海市黄浦区人民法院黄民一(民)初字第984号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

　　原审法院经审理查明，上海金光外滩金融中心裙房L1、L2的精装修是xx(中国)装饰工程有限公司(以下简称xx公司)从上海金光外滩酒店的总包方上海建工(集团)外滩金融中心项目部承接的工程项目。20xx年4月12日xx公司、aa公司就上述工程项目达成意向，但未在工程合同确定单上签字盖章。在aa公司施工期间，xx公司向aa公司支付工程款人民币(以下币种皆为人民币)8454000元，代付工程材料款3356125.56元。后，xx公司、aa公司就双方之间的建设工程施工合同发生纠纷，起诉至法院后，法院判决xx公司支付aa公司工程款2297695.44元，该款中，xx公司已向aa公司支付1040000元。此后，xx公司要求aa公司向xx公司开具发票，aa公司坚持认为，法院判决依据的公信中南会计事务所出具的《关于xx(中国)装饰工程有限公司诉上海aa建筑装饰有限公司一案司法鉴证的审价报告》中不包含税金，故拒绝出具发票。现xx公司起诉至原审法院，要求aa公司开具金额为  12850125.56元的发票。

　　又查明，xx公司系在香港特别行政区注册的企业。

　　原审法院认为，xx公司将系争的建筑安装工程转包给aa公司，并向aa公司支付了工程材料费和工程款12850125.56元，对此，双方均无异议。《中华人民共和国发票管理办法》规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营的单位和个人，对外发生经营业务收取款项的，收款方应当向付款方开具发票。可见，开具发票是xx公司、aa公司之间存在的建筑工程施工合同的附随义务。法律规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务，aa公司收取xx公司的款项后理应向xx公司开具发票。aa公司提出，根据上海市地方税务局的规定，对建筑安装业务总承包人分包、转包本市建筑安装业务必须由总承包人代扣、代缴营业税，同时总承包人必须对分包、转包单位开具完税凭证，xx公司并未向其提供总承包人开具的完税凭证，故不同意xx公司的诉讼请求。aa公司上述主张仅是对于建筑安装业务营业税交纳的一般规定，鉴于xx公司是外资企业，上海市地方税务局规定，总承包人将建筑安装项目分包给三资企业的，总承包人不代扣、代缴营业税，三资企业应自行申报缴纳营业税，可见，xx公司没有义务向aa公司提供总承包人出具的完税凭证，aa公司的抗辩不成立。aa公司又以开具发票所发生的税款应由xx公司负担为由抗辩其开具发票的义务，很明显，aa公司的该项主张混淆了税和发票的概念，对此也不予采信。xx公司要求aa公司开具数额为12850125.56元发票的诉讼请求，应予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国发票管理办法》第二十条之规定，判决如下：上海aa建筑装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内向xx(中国)装饰工程有限公司开具数额为12850125.56元的发票。案件受理费50元，由上海aa建筑装饰有限公司负担。

　　aa公司不服原审法院判决，向本院提起上诉称，一项建筑安装业务只缴一次税费，依照有关规定税费应由总承包人代扣、代缴，并对分包、转包单位开具完税凭证，本案双方当事人曾约定，税费由xx公司负担，现xx公司既未向aa公司出具完税凭证，又未将相应税款支付给aa公司，如aa公司向xx公司开具发票则会遭受税费损失，另外aa公司已就本案中的1040000元执行款向业主开具了发票，故要求撤销原审判决，依法改判驳回xx公司在原审中的诉讼请求。

　　xx公司辩称，xx公司属于三资企业，无需代扣、代缴营业税，现xx公司先后支付给aa公司12850125.56元款项，aa公司理应开具相应数额的发票，相应的税费也应由开具发票者即aa公司负担，故要求驳回上诉，维持原判。

　　本院经审理查明，aa公司就本案中的1040000元工程款已向案外人上海金光外滩置地有限公司开具了上海市服务业统一发票。原审法院其余认定事实无误，本院予以确认。

　　本院认为，aa公司收到xx公司支付的12850125.56元款项，根据有关法律法规的规定，aa公司应向xx公司开具相同数额的发票。aa公司上诉认为根据双方约定税款应由xx公司负担，在xx公司既未出具完税凭证又未支付相应税款前，其不应开具发票，但由于xx公司属于三资企业，根据税务规定，其无需代扣、代缴营业税，因此xx公司没有义务向aa公司出具完税凭证，且本案中在aa公司开具发票前，不存在相应税费的负担问题，故aa公司以要求xx公司出具完税凭证及税费负担作为抗辩理由不能成立。aa公司主张的税费损失，可在实际发生后另行主张。关于1040000元工程款一节，该款系作为xx公司的工程款支付给了aa公司，aa公司以已向案外人开具发票为由，拒绝向xx公司开具发票，理由不能成立，至于aa公司向案外人开具的发票，应该另行解决。综上，原审法院所作的判决并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费人民币50元，由上诉人上海aa建筑装饰有限公司负担。

　　本判决为终审判决。

　　范文二

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：  一、工程概况

　　工程名称： 工程地点：

　　工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、

　　排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，

　　资金来源：自筹。 二、双方明确工程范围为：

　　地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰

　　等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 三、合同工期确定为：

　　开工日期： 竣工日期： 四、质量标准

　　工程质量标准：合格。 五、合同价款

　　本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写： )。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 六、适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。

　　七、双方对一般权利和义务补充明确如下： 1、发包人工作

　　1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：

　　(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。

　　(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。

　　(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。

　　(4)双方约定发包人应做的其他工作： 无。

　　1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。 2、承包人工作

　　2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责。

　　(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。

　　(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。

　　(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。

　　(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。

　　(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。

　　(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。

　　(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。 (12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任，

　　范文三

       合同范本

　　《建设工程施工合同补充协议范本》。 (13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。  八、施工组织设计和工期 1、进度计划

　　1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：20 年 月 日前重新确定并提供。

　　1.2上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。

　　2、工期延误

　　2.1双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;

　　2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。

　　2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　2.5工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 九、质量与验收 1、质量要求

　　1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。

　　1.2达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。

　　2、隐蔽工程和中间验收

　　2.1中间验收部位：所有分部分项工程及工须在三天内撤离施工现场，除承担相应违约责任外，还以合同总价的5%赔偿给发包人。

　　若因承包人的原因致使本工程质量不合格或不符合约定的质量要求的，发包人有权要求承包人在发包人规定的合理期限内无偿返工或改建，由此造成的一切损失由承包人承担。若承包人未能在发包人规定的期限内无偿返工或改建的，或承包人明确表示不同意无偿返工或改建的，发包人有权另选施工单位进行返工或改建，由此产生的费用由承包人承担。  2、争议

　　2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

　　(1)请当地建设主管部门调解;

　　(2)调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 十七、其他

　　1、工程转包、分包

　　承包人不得擅自转包工程。若承包人将施工劳务作业等非主体结构工程分包，须经得发包人同意。

　　发包人按本协议约定指定分包人，该部分工程由发包人与分包人直接结算(其中预应力钢筋按变更设计处理，指定分包后，按本补充协议变更设计有关约定相应扣减合同总价中变更前的工程内容所占造价)。  2、不可抗力

　　2.1双方关于不可抗力的约定：除本补充协议另有约定外按通用条款执行。 3、保险

　　3.1本工程双方约定投保内容如下：

　　(1)发包人投保内容：发包人自有人员办理保险。 发包人委托承包人办理的保险事项：无。

　　(2)承包人投保内容：为承包人自有人员及第三方人员办理保险。

　　4、履约保证金

　　本协议工程履约保证金为人民币 万元(￥  元)，自签订本协议时，由承包人支付给发包人。如承包人不按时进场组织施工，发包人有权没收履约保证金，并终止合同。承包人违反协议约定，需支付违约金或罚款时，发包人可从履约保证金中扣减。履约保证金不足时，承包人有义务补缴。  4、合同份数

　　4.1双方约定本补充协议一式二份，双方各执一份。

　　5、补充条款

　　5.1承包人的代表每个月驻工地现场工作时间不少于20个工作日。每缺少一天，发包人将按照不履行实质合同从履约保证金中扣罚3000元/天;承包人书面确定的项目经理驻工地现场工作时间不少于26天，每缺少一天，发包人将按照不履行实质合同内容从履约保证金中扣罚1000元/天;

　　5.2承包人必须组织设立本工程项目部。

　　5.3图纸的修改、变更内容以及指定材料项目内容因《建设工程施工合同》及本补充协议无具体条例可供参照执行的，由承发包双方另行签订补充协议。

　　5.4《建设工程施工合同》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

　　发包人： 承包人： 代 表： 代 表：

　　签订日期：20 年 月 日

　　范文四

　　甲方： (项目部(施工局)全称)

　　乙方：(营业执照登记名称，全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就  工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

　　1、项目概况

　　1.1 项目名称：

　　1.2 项目地点：

　　2、合同范围

　　2.1 主要合同内容

　　，具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

　　2.2 主要施工工序

　　(1) ，

　　(2) ，

　　(3) ，

　　以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

　　2.3 主要工程量

　　2.4 合同工期

　　2.4.1　开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表：

　　节点工期要求

　　2.4.2　工期延误

　　如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

　　a.重大设计变更;

　　b.不可抗力;

　　c.由于业主原因要求停工;

　　d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

　　2.4.3　乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

　　2.4.4　因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

　　2.4.5　业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

　　3、承包方式

　　根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同  (单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

　　若在合同签订  个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

　　4、合同价格

　　4.1 合同总价

　　合同总价：(人民币)大写 元，小写： (含 %税金)，固定总价/暂定总价。

　　4.2 合同单价

　　合同单价见附件 B  《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、  %税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

　　4.3 税费的承担

　　营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金  %;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

　　5、双方权利与义务

　　5.1 甲方权利与义务

　　5.1.1　甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

　　5.1.2　甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。

　　5.1.3　甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

　　5.1.4　甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

　　5.1.5　甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。

　　5.1.6　甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

　　5.1.7　甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

　　5.1.8　就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。

　　5.1.9　甲方负责按照合同约定支付工程款。

　　5.1.10　甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。

　　5.1.11　甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

　　5.1.12　甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

　　5.1.13　甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

　　5.1.14　双方约定甲方的其他权力与义务： 。

　　5.2 乙方权利与义务

　　5.2.1　在本合同签订后 日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

　　5.2.2　乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

　　5.2.3　乙方负责按规定每月 日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

　　5.2.4　乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。

　　5.2.5　  乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。

　　5.2.6　乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

　　5.2.7　乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。

　　5.2.8　为确保合同履行，乙方必须于 年 月 日前按照本合同14.1条要求安排人员进场;并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。

　　5.2.9　为确保合同履行，乙方必须于 年 月 日前按照本合同14.2条安排进场设备，并保证进场设备完好率达到 %以上。在设备进场后 日内及退场前  日内，乙方均须将设备情况书面报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。

　　5.2.10　乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。

　　5.2.11　乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。

　　5.2.12　乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

　　5.2.13　如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后  日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。

　　5.2.14　乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。

　　5.2.15　乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

　　5.2.16　乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险，保险费用由乙方承担。

　　5.2.17　乙方应该及时提供年度及完工清算资料，以备甲方审核。

　　5.2.18　乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。

　　5.2.19　业主或监理工程师的指令，乙方必须无条件服从，业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。

　　5.2.20　乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。

　　5.2.21　乙方确认 为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由分包项目经理或授权代表签字，否则视为无效。

　　5.2.22　乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责，分包工程项目经理离开工地时，须以书面形式向甲方单位请假，经甲方单位同意后方可离开工地。

　　5.2.23　乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

　　5.2.24　乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。

　　5.2.25　乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。

　　5.2.26　双方约定乙方应做的其他工作： 。

　　6、施工辅助设施

　　6.1 施工供水

　　a(甲方供应)甲方设置施工用水的主管路至工作面 米处，由  方装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线管路的安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付;主管路由甲方管理维护。每月甲方按  元/m3的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。

　　b(自备)乙方自备水源时，其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

　　6.2 施工供电

　　a(甲方供应)甲方负责向乙方提供 (电压或容量)的电源端口(盘柜)至 处，由  方在端口处装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按  元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。

　　b(自备)乙方自备电源(备用电源)时，其发电站(机)到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

　　6.3 施工用风

　　a(甲方供应)甲方设置施工用风的主管路端点至距现场作业面 米处，该点以上管路由甲方管理维护，该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。结算时甲方按  元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。

　　b(自备)乙方自建自营施工用风系统，其压气站(含移动式)、供水站、池(含移动式)和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准，同时做好日常维护。

　　6.4 现场施工道路

　　a(甲方提供)甲方按工程主合同要求(另见图表)向乙方无偿提供如图所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。

　　b(自建)乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。

　　6.5 施工住房

　　a(甲方供应)乙方使用甲方提供的临时房屋  平方米。使用期间，其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。若有偿使用临时房屋，每月由甲方按 元/m2向乙方收取费用。生活用电

　　元/KWh，生活用水 元/m3按表计量收费。其以上费用在工程款支付时予以扣除。

　　b(自备)乙方自建住房或营地(包括其它临时设施和场地)要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准，该住房或营地的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。

　　6.6 其它： 。

　　7、材料供应

　　7.1本合同工程施工所需的统供材料(见下表)，由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算)加计  %费用收取材料款。

　　统供材料表

　　7.2上述统供材料，乙方必须提前  天向甲方报送使用计划;使用时由乙方书面授权指定专人出示身份证明到甲方指定的仓库(或地点)进行调拨，发生的转运费用已包含在合同单价中。

　　7.3若属构成工程实体的其它主要材料 ，乙方必须委托甲方代为采购。并提前 天向甲方报送使用计划，材料价款为采购价格 加  %采保费、运杂费，在每次工程结算时予以扣除。

　　7.4乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求，并且按甲方标准化要求设置标识。

　　7.5乙方为完成本合同项目所需的特殊材料： ，由甲方统一管理，并服从甲方有关特殊材料的管理制度。

　　7.6周转性材料的管理

　　乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案,退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实,办理周转性材料退场的相关手续。

　　乙方使用甲方周转性材料另行签订租赁协议。

　　7.7乙方领用的材料仅限在本合同工程中使用，不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约责任。

　　7.8其他： 。

　　8.施工设备

　　8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备  ，并按甲乙双方约定按时进场(按照本合同第　5.2.9　条及第14.2条要求)。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。

　　8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。

　　8.3乙方使用甲方设备，必须书面申请，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程款结算时扣除。

　　8.4对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方 部门签证及 审查后按第8.3条同等原则结算。

　　8.5乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方 部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。

　　8.6乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。

　　8.7其它： 。

　　9、质量要求

　　9.1 质量目标与要求

　　本工程质量标准按 执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率 %(优良率达 %)以上，工程综合验收质量评定达 标准。

　　(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)

　　9.2 质量检查与验收

　　9.2.1　乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

　　9.2.2　本合同工程所约定的工程范围内施工测量由　　　方负责(包括按规定填报资料)，费用由　 方承担(视工程项目具体情况约定)。

　　9.2.3　本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由　　　方负责，费用由　　方承担。

　　9.2.4　乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

　　9.2.5　工程经甲方验收后，仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。

　　9.2.6　因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

　　9.2.7　乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

　　9.2.8　本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

　　9.2.9　其它： 。

　　10、安全生产与文明施工

　　10.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件 C  ，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。

　　10.2乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员 名、兼职安全管理人员  名，加强施工作业的安全管理。

　　10.3乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　10.4甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

　　10.5乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　10.6乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。

　　10.7发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。

　　10.8乙方必须为其施工人员办理意外伤害(或雇主责任)保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订合同后 天内报送甲方备案。超过  天未办理保险的，由甲方代为购买，费用在工程款支付时扣除。

　　10.9乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

　　10.10乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

　　10.11非甲方原因，乙方遭受到财产和人员(包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员)生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

　　10.12其它要求： 。

　　11. 职业健康与环境保护

　　11.1 职业健康

　　11.1.1　乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件

　　D ，作为本合同的组成部分。

　　11.1.2　乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。

　　11.1.3　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

　　11.1.4　其他要求： 。

　　11.2 环境保护

　　11.2.1　在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

　　11.2.2　乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

　　11.2.3　乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放,专人负责，有效控制。

　　11.2.4　乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

　　11.2.5　乙方在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

　　11.2.6　乙方对工作生活场所大气污染环境因素(源)进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

　　11.2.7　乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90标准。

　　11.2.8　乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

　　11.2.9　乙方负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。

　　11.2.10　乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

　　11.2.11　乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。

　　11.2.12　其他要求： 。

　　11.3 责任划分

　　乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

　　12、技术条款

　　对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件 E 。

　　13、乙方人员工资保障措施

　　13.1乙方施工人员工资发放形式

　　a.为确保乙方施工人员工资及时发放，乙方委托甲方代发其施工人员工资。每月由乙方制作“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方负责人签字确认后交甲方。代发金额视为乙方收到工程款数额。

　　b.为确保乙方施工人员工资及时发放，甲方对其施工人员的工资发放进行监管。每次结算时，乙方应向甲方提交上月“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方负责人、员工本人签字确认后交甲方。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付工程款。

　　13.2 工资保证金

　　乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的  %扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的  %，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。

　　14、资源配置

　　乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。

　　14.1 人力资源投入

　　14.2 机械设备资源投入

　　15、施工协作

　　15.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　15.2乙方按约定完成施工作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

　　15.3乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。

　　15.4其他要求： 。

　　16、计量原则及工程量确认

　　16.1 计量原则

　　16.1.1　甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证方可计量。

　　16.1.2　乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量才能作为结算的依据。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方的损失的责任(含业主、监理的罚款等)。对于规范允许的超挖超填工程量已计入单价中。

　　16.1.3　甲方与业主主合同的结算签证，均不作为甲乙双方之间结算的依据。

　　16.1.4　 (根据本合同的专业性质逐条列明清单项目的计量原则)

　　16.2 工程量确认

　　16.2.1　甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。

　　16.2.2　乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5.2.3条上报已完工程量报表，经甲方 部门校核，经 部门审核，经

　　批准方作为结算依据。

　　17、结算与支付

　　17.1 结算方式

　　本合同执行按 (按月结算或按工程进度分阶段结算)结算。

　　(本合同不设预付款。)

　　17.2 支付方式

　　17.2.1　本合同所有结算均采用银行转账支付，乙方必须在 (地点)

　　银行开设结算专门账户，在合同执行期间甲方不提供现金。

　　17.2.2　工程结算时段为每月 日至 日，过期不予办理，乙方凭甲方确认的工程量、验收报告及库房领用材料结算单统一结算，从每月结算款扣除 %为质保金、  %为履约保证金、 %为安全生产保证金、 %为乙方雇佣人员工资保证金。

　　17.2.3　甲方有义务代扣代缴乙方承担的营业税、城市维护建设税及教育附加费等税金  %，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同书价款、单价中，由乙方自行缴纳。

　　17.2.4　原则上工程款支付与业主给甲方结算同步同比例支付，工程余款根据业主给甲方实际支付一次或分期支付(不计息)。

　　17.2.5　若本合同工期超过12个月，则在每年1月份须对前一年的完工项目进行清算。乙方能够按合同履行义务，在年度清算时，返还已扣留履约保证金的  (不超过25%)。

　　17.2.6　乙方雇佣人员工资保证金返还按照本合同13.2条执行。

　　17.2.7　在本合同项目施工结束后，乙方按期足额发放了本单位工人的工资、并清理完自己的债务后，甲方在  个工作日内一次付清不计息的剩余履约保证金。

　　17.2.8　施工期未发生任何安全事故，在完工验收后，甲方在  个工作日内一次付清不计息的安全生产保证金。若发生安全生产事故，安全生产保证金按照安全生产责任书规定进行部分返还或罚没处理。

　　17.2.9　在本工程保质期届满后 个工作日内一次付清不计息的质保金。

　　18、变更

　　18.1施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前  天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

　　18.2在紧急(防洪、抢险、救灾等)情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。

　　18.3施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。

　　18.4 变更处置原则

　　a若变更引起工期变化时，则按以下原则调整工期：

　　若变更需要延长工期时，应按第　2.4.2　、2.4.3款的规定办理;

　　若变更使合同工作量减少，甲方认为应予提前变更项目的工期时，由双方协商确定，但确定的完工日期不得晚于业主对该项工作批复的完工日期。

　　b 若变更需要调整合同价格时，则由双方协商确定新的单价或合价，并签订补充协议。

　　19、竣工验收与完工结算

　　19.1 竣工验收

　　19.1.1　乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在  日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收，乙方应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但甲方应该积极协调，尽快组织验收。

　　19.1.2　如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的费用由乙方承担。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准;否则，由甲方组织人员修复，费用由乙方承担。

　　19.1.3　乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。

　　19.1.4　其他要求： 。

　　19.2 完工结算

　　19.2.1　完工结算时，乙方须递交证明不拖欠雇佣人员工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表等其他甲方认为应该递交的相关文件。

　　19.2.2　甲方收到乙方递交的相关文件，在  工作日内审查完毕，无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方审核后生效，方可作为结算依据。

　　19.2.3　经完工验收合格后， 天内双方完成完工结算。

　　20、质保期

　　本合同质保期为 年，时间从完工验收之日算起。

　　21、担保及保险

　　21.1乙方必须按照本合同　5.2.16　条及10.8条的要求为其进场人员办理保险。

　　21.2乙方应保障甲方免于承受在本项目实施全过程中引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

　　a.人员的伤亡;

　　b.承包工程以外的任何财产的损失或损害。

　　21.3 工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由乙方承担风险责任。

　　a.由于乙方对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。

　　b.由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。

　　c.由于乙方其他原因造成的损失和损坏。

　　22、暂停施工与补偿

　　由于施工工序、施工工艺及进度安排的暂停施工引起的误工已包含在合同价格中，甲方不再另外承担暂停施工的施工人员、设备停工补偿。

　　发生暂停施工事件时，乙方应服从甲方安排，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。

　　本工程对业主原因、甲方原因引起的暂停施工，均不予补偿。

　　23、违约责任

　　23.1 甲方违约责任

　　23.1.1　若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。

　　23.1.2　由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。

　　23.1.3　双方约定的甲方的其他违约责任 。

　　23.2 乙方违约责任

　　23.2.1　乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金  元至 元。

　　23.2.2　乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金  元及由此造成甲方的全部损失。

　　23.2.3　由于乙方原因不能继续履行合同，经甲、乙双方协商同意可以解除合同，但乙方应承担违约金  元及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的，经甲方发出限期整改通知书后  天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的，甲方有权解除合同，同时乙方还应承担违约金 元及由此造成甲方的全部损失。

　　23.2.4　由于乙方原因造成工期逾期的，乙方应按逾期天数以 元/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方经济损失。

　　23.2.5　乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担违约金  元，并承担由此造成的损失;工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方应承担返修及赔偿损失责任;当乙方质保金不足以充抵的，以履约保证金充抵。造成工期逾期的，按23.2.4条执行。

　　23.2.6　如发生乙方拖欠雇员工资，乙方同意甲方从其工资保证金或工程款中扣除直接支付给乙方雇员，同时乙方应承担违约金 元。

　　23.2.7　如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方承担由此增加费用和工期延误责任，乙方履约保证金和工资保证金不予退还。

　　23.2.8　双方约定的乙方的其他违约责任： 。

　　23.3违约金总额限制

　　本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的 %。

　　24、不可抗力及免责条款

　　24.1不可抗力

　　不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后  天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。

　　24.2免责条款

　　若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。

　　25、争议与仲裁

　　25.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

　　25.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

　　26、合同解除与终止

　　26.1合同解除

　　26.1.1按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前 日通知违约方。

　　26.1.2乙方在履行本合同期间，甲方与业主的合同终止，则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后  天内办理退场，甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。

　　26.1.3因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

　　26.1.4发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

　　26.1.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　26.2 合同终止

　　自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同即告终止。

　　27、特别约定

　　27.1甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或委托代理人，负责履行本合同的权利和义务，其他人员未经书面授权签字无效。

　　27.2乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费(如地方税、暂住费等)。

　　27.3因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。

　　27.4乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行，执行甲方相关的体系文件和管理办法，并签订《职业健康安全责任书》。

　　27.5甲乙双方签订的《安全生产责任书》，系本合同的组成部分，双方须按其规定执行。

　　27.6甲乙双方应签订《保廉合同》，双方应共同遵守其规定。

　　27.7本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准;紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料;并应送达约定地点和办理签收手续。

　　27.8本合同中的：

　　主合同为： ;

　　业主指： ;

　　监理指： ;

　　设计指： 。

　　28、其他

　　本合同一式 份，其中正本2份、副本 份，正本甲乙双方各1份，副本甲方 份、乙方 份。

　　本合同签订地为甲方法人住所地： 省 市 区(县)

　　小编精心推荐

　　工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

　　小编精心推荐

　　工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本