电缆合同(篇1)
购买单位:(以下简称甲方)
供货单位:(以下简称乙方)
本合同所购电缆应符合国家现行标准及规范要求(甲方如特殊规定除外)。经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条产品名称品种、规格和质量及颜色
1、甲方确定乙方供给的“永通”产品名称、规格:见附件1。
2、产品技术标准及质量要求:国家标准。
第二条产品数量和计量单位、计量方法
1、产品数量:见附件1。
2、计量单位、计量方法:米每米单价*数量=价款。
3、产品交货量计算方法:到货米数*单价=到货量。
第三条产品包装标准和包装物供应按国家标准包装
第四条产品交货单位、运输方式、到货地点
1、产品交货单位:乙方
2.交货方式:分批次交货
3、运输方式:乙方运输
4,到货地点:东新路728号
第五条产品交(提)货期限
1、按甲方分批采购计划传真通知上确定的交货日期交货,乙方须在收到传真后第一时间回传真确认收件情况。
2、交货时间为收到传真之日起7天内将货物送到本合同约定的交货地点。
第六条产品价格与货款结算
1、产品价格:产品单价按本合同附件一《电缆报价表》上的价格确定;合同总价按甲方实际用量和附表一产品单价计算。
2、货款结算:
本合同签字盖章生效后一周内甲方向乙方支付贰万元人民币(¥元)作预付款,乙方根据甲方提供的计划进行供货;货到一星期之内甲方向乙方付足每批货款的75%(含预付款贰万元人民币);验收合格后七日付足总货款的100%。
第七条验收标准
1、乙方必须向甲方提供所有产品出厂合格证。
2、按合同约定的质量标准进行验收。第八条乙方违约责任
1、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款向甲方支付逾期交货违约金(违约金按逾期交货款金额的每日万分之五计算)。
2、乙方提前交货的,甲方收货且经验收与合同规定一致后,仍按合同规定的交货日期付款。
第九条甲方违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货款的20%的违约金。
2、甲方逾期付款的应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第十条其它
1、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同附件一属于本合同有效组成部分,与本合同均具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜,可另行签定补充协议,补充协议与本合同均具有同等法律效力。
4、本合同经甲乙双方签字盖章后生效;本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电缆合同(篇2)
电缆的安全敷设
电缆敷设是电缆安装中的重要工序,电缆敷设质量的优良是实现电气安装工程质量优良的重要前提。
电缆按绝缘材料分有油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘。外皮有带铠和不带铠的。按用途分有高压、低压电力电缆缘,控制电缆和通讯电缆。电缘敷设分:室内敷设和室外敷设。室内敷设分为:明敷和暗敷。室外敷设分为:桥架、沿墙支架、钢索吊架、电缆隧道、电缆沟、直埋等多种方法。应根据环境要求、电缆数量、电压高低等具体情况决定敷设方式。
敷设前应仔细、认真地审核图纸,目的是找出电缆表中缺电缆和错用电缆种类,错标起止点的问题,同时应考虑个别电缆的预备用芯,所有问题应同设计协商并得到认可,然后在图纸中更正。在敷设电缆起止中点处挂好端子排列图以便随时核对电缆种类及长度,保证正确性。把电缆分类、同种类,长的电缆作为一组,同类短的电缆作为一组列好。
电缆敷设前要对电缆外观和绝缘进行检查。检查在运输电缆过程中有无损失、受潮、锈蚀。对每盘电缆都要进行绝缘检查,检查线及对外皮、线对屏蔽层或钢铠的绝缘。低压电缆用500或1000伏的兆欧表测绝缘;中压电缆用2500伏的兆欧表测试绝缘电阻,必要时要做直流耐压试验。
电缆敷设前的准备:每个参加敷设电缆的人员应穿戴好劳动保护用品,高空放电缆的人员应系挂好安全带。在电缆盘前放线人员应仔细检查电缆盘托架是否放平稳,并设有专人看护,电缆轴转动严禁过快,防止电缆盘侧翻。电缆敷设前为了保证电缆敷设的质量、电缆敷设的整齐美观,不出现交叉以及合理安排,尽可能最大限度地减少电缆的损失,技术人员应进行合理的归类整理。应由有关人员实地确定电缆走向应特别注意转角、交叉、电缆桥架、竖井及夹层等区域。应预想出从某方向来的电缆如何走、如何转向、上哪一层桥架,如何排列电缆,同时确定各段质量监督负责人,根据技术水平、责任心和体力合理安排人力。
对于控制室的电缆敷设,运行的控制室改造检修应先开停电工作票,等控制室工作人员拉闸停电后确认没电,挂好警示牌,方可工作。不能停电的控制柜,把电缆放在盘柜以下的电缆夹层,千万不能向上穿,以防触电伤亡事故。在敷设前应考虑好电缆的走向,电缆从竖井穿出后应由远及近的顺序放电缆,以减少重叠和交叉,带有电缆夹层的电缆应从电缆支架下反向穿出,整理成束在从控制盘下的电缆穿出,做到整齐、美观。
直埋电缆敷设前应对沿途进线彻底检查不得有大的石头、土块、焊渣、玻璃、铁块等硬物,不得有积水,防止电缆在敷设过程中受到损伤,以保证电缆敷设的安全进行。
电缆敷设的过程:要按电缆表认真地敷设电缆。一般应先放粗电缆、最远处的电缆。首先在电缆盘处、在电缆始端用白色医用胶布或白纸标出电缆编号,电缆型号,和电缆的去向,再用透明胶布包在标签上,字迹要清晰,多包几层,防止被水弄湿,看不清标签,放错位置,把电缆头封好。然后把电缆头传给作业人员,并告知电缆的去向,并用对讲机通知末端的作业负责人员电缆的去向。在放电缆的过程中电缆所经过的地方的作业人员要仔细检查电缆外观有无损坏,敷设电缆时,严禁在地面拖拉行走,避免蹭破外皮,最好在地面上摆放好滚动滑轮滑子的间隔不要太远在转弯处应摆放转角滑轮,敷设过程中避免使电缆出现死弯。放线人员一定要认真负责。在高空桥架上放线的人员,应系挂好安全带,在钢结构上放电缆要跟架设工人配合好,把架子搭好、搭稳、让敷设人员有一定的安全感,让施工人员的生命得到保障。还有把滑子要固定好,防止从高处掉下砸到下面的施工人员,做到“三不伤害”的原则。前后相互配合,使电缆安全顺利放到位。末端人员应随时准备接电缆,电缆到达指定位置,确认好电缆到达的位置是否正确,然后留好电缆的长度,长度要适当的多留些,防止电缆出现问题或设备不到位的问题,确认无误通知始端的同志,电缆已到达设备位置,最后再切割电缆,把电缆头封好,以防受潮。把电缆盘放下,通知敷设人员把电缆放到电缆槽里,整理电缆,全线摆放整齐,把电缆绑扎好尽量避免交叉。每根电缆敷设完毕应立即进行整理固定。电缆敷设完成后,电缆沟道沿途应进行彻底清扫,验收合格后,然后将沟盖板复原,桥架槽子盖上盖板,直埋电缆进行填砂铺砖。最后把施工现场打扫干净,做到工完、料净、场地清。
电缆的敷设要求:(1)明敷:无铠装电缆在室内水平敷设时距地高度不低于2.5m,垂直敷设是在地面上1.8m的范围内应有预防机械损伤措施,但明敷在电气专用房间内除外。高低压电缆一般分开敷设,并列敷设时其间距不应小于150mm相同电压等级的相互间不小于35mm。电缆与热力管道平行时距离不小于1m,交叉时时不小于0.5m,电缆不易架设热力设施上方。(2)暗敷:埋设电缆穿保护时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍。有水作业或潮湿较大的场所及有易燃易曝气体的场所尽量不在场所内设电缆沟。一般干燥场所允许设电缆沟,电缆沟敷设电缆时应注意在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,同等电压的电力电缆和控制电缆可以并列敷设。电缆支架长度在电缆沟内不宜大于350mm,电缆支架层间垂直净距不应小于150mm,电力电缆间水平净距不应小于35mm或不小于电缆外径。电缆进出缆沟应加保护管。管口应保持光滑,管口应采取防水措施加上护口或做成喇叭口。电缆穿管时,每根只能穿一根电缆,但交流单芯电缆不能单独穿在钢管内。电缆在室内出入地面、穿墙、穿楼板处应穿保护管。电缆进入电缆沟、隧道、竖井,建筑物盘柜时为了防火、防水、防小动物进入引起事故,其出入口应密封。(3)架空明敷:在桥架上敷设电缆,相同电压的可以并列,但电缆间距不小于35mm或间距点电缆外径。架空明敷电缆与热力管道净距不小于1m,达不到要求应采取隔热措施,与其它管道净距不小于0.5m,。钢索上水平悬吊电力电缆固定点间距不应大于0.75m,控制电缆不应大于0.6m,垂直悬吊电力电缆不应大于1.5m,控制电缆不应大于0.75m,否则要增加固定点。(4)直埋电缆深度不小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,避免由于深挖土地、挖排水沟或拖拉机耕地等原因损伤电缆。直埋电缆的上下须铺不小于100mm厚的软土或细砂。砂层上面摆设红砖,防止直接受到机械损伤。直埋电缆在沟内要蛇形摆放,不可以拉的太直。较长电力电缆在两头要盘1--2圈,圈的直径不小于1m,。多根电缆并列直埋时,线间水平净距不应小于100mm。地中并排埋设的电缆由于影响散热,并排埋设电力电缆不宜超过6根。电缆与道路、铁路交叉时应穿保护管,保护管应伸出路基两侧各2m。过墙时应穿保护管,室外伸出0.5m。电缆与热力管沟交叉时如采用隔热层保护时,应超出热力管沟两侧各1m。直埋电缆的治线及其接头处,在地面上应有明显的方位标志或牢固的标桩。由地下转为上墙杆的电缆,在地面上2m的一段应加金属保护管。这也是最后验收的基本标准。
电缆合同(篇3)
供方(甲方):
合 同 号:
需方(乙方):
签约地点及时间:
根据《中华人民共和国经济合同法》,经双方友好协商,签订本合同并信守下列条款,共同严格履行。
购销条款
一、 产品名称、规格、数量、金额
二、 交货期限及要求:预付款到账后30天内供货方保证按期、保质保量发到需方指定的仓库或港口。运输费用有供方承担。
三、付款方式:
1、签订合同后支付相应的预付款。
2、产品到达交货地点后,经乙方指定人员初步检验,乙方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后 ,支付合同金额的85 %。
3、合同总金额的 15 %作为质保金,在质保期届满后支付。
4、甲方在乙方每次付款前开具正式增值税发票 四、 包装要求:简易包装。
五、商标:供方使用的商标符合有关规定。
六、模具尺寸要求:按需方提供的管径大小制定。
七、验收方法及期限:一周内按企标验收。
八、保修期限:一年内免费保修,终身维修,免费上门安装调试及技术培训。
九、违约责任:此合同一经生效任何一方无权单方面变更和解除合同:如一方需变更或解除合同,必须在合同交货前十天书面通知对方。单方面解除合同的,解除合同方需向对方偿付本合同总货款的20%违约金.
十、争议解决:凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交仲裁。仲裁在供方所在地法院进行,仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。
十一、 本合同未尽事宜,按《中华人民共和国经济合同法》有关规定执行。
十二、 本合同双方签字、盖章生效。
十三、 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力,传真件同样生效。
供方: 需方: 法人或代表: 法人或代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
电缆合同(篇4)
供方:
需方:
依照《_____》及有关法律法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就___________的电缆购销事项协商一致,订立本合同。
第一条合同概况
1、订单的形式:订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容:订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达:双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单,否则该订单对甲方无效;双方接收订单方式如有变动的,应以书面形式及时通知对方;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效:订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第二条质量标准
所供电线电缆必须必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提_____品的出厂合格证、检测报告、3C认证、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件),并加盖供方单位公章。
第三条
供方对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后____个月。
第四条包装标准
包装必须确保货物运抵现场时完好无损。电缆盘由供方及时回收,若有丢失需方概不负责。
第五条交(提)货方式、地点及时间
按需方的要求按时运至工地现场,并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后____天(如有变化,以需方指定材料员的书面通知为准)。
第六条
运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,运输过程中所有费用由供方承担。
第七条检验标准、验收方法
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后,方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
第八条付款方式
1、合同签订后,____天内需方支付合同金额的____%(即人民币:___________元)作为定金;货物运至工地现场,经验收合格后____天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的____﹪,供方在收到货款后____天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝支付任何款项,且供方承担违约责任并按未开发票货款的____%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后____天内付清所有货物价款。
第九条逾期付款的处理
1、买方收(提)到产品时而尚未付款的,视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交(提)货前,与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前,产品的所有权归卖方所有,买方不得以任何理由或借口,以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输_____;否则,卖方除有权按本合同拒绝收(提)货情形处理外,并追究买方的法律责任。
第十条本合同解除的条件
供方的供货质量、时间未符合合同约定,需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条违约责任
1、供方未按合同约定供货,每超过一天按所_____品金额的万分之____赔偿给需方;超过____天不能交货的,供方应按合同总价的____%赔偿给需方,需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款,供方有权停止供货,并按实际所欠货款每天赔偿万分之____给供方。
第十二条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条
本合同壹式____份,供方____份,需方____份,本合同自双方签订之日起生效。
第十四条其他约定事项
1、供货数量为暂定量,具体量以需方在施工过程中的要求为准,最终按实结算。
2、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密,不允许有接头。多芯电缆要求分色,其分色符合国家标准。
3、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定,供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度,因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担,并承担由此给需方造成的一切损失。
供方单位名称:(章)
代表签名:
签订地点:
签订时间:________年____月____日
需方单位名称:(章)
代表签名:
签订地点:
签订时间:________年____月____日
电缆合同(篇5)
甲方:_________________
乙方:_________________
工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下:_________________
第一条:工程概况
1.工程名称:_________________
2.工程地点:_________________永泰县
3.工程内容及范围:_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额:_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
第二条:双方职责
1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
电缆合同(篇6)
甲方(需方):__________
乙方(供方):__________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方购买电缆桥架事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。
一、 供货时间:__________
1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况,于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划,准时将所购电缆桥架送到施工现场,分楼号卸至指定地点。
二、本合同总价款:__________
暂定人民币 ________元(大写:__________ 人民币 ________元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减,按投标报价中的对应型号价格结算。
三、购买的产品名称、型号、数量、单价、总额:__________
运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中,且此单价不随市场原材料的价格波动而变化,货到施工现场时,无论市场原材料价格上涨还是下降,在本合同内单价均不做调价。
四、结算及付款方式:__________
乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场,经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后,十日内付至全部电缆桥架总款额的90%,余款在竣工验收合格后一次性付清。
五、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任
5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准,并满足图纸设计要求。
5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的`批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
5.4若乙方未按期交货,则视为乙方违约,由乙方向甲方支付________元/天的违约金,并按甲方的要求重新组织材料进场,并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
5.5甲方不按合同约定支付价款,按每日________元/天支付违约金。
5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货,交货日期相应顺延。
5.7在质保期内,乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题,乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架,并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理,甲方有权代为处理,发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除,无须通知乙方。质保金不足以抵偿的,乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方,否则视为乙方严重违约,乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。
5.8如所供产品有质量问题,乙方在三日内无条件更换,如乙方不能按时按质更换供货,则甲方有权解除合同并有权自行采购,乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。
5.9电缆桥架厚度要求:______________宽度桥架板为1.5mm钢板,400宽度桥架板为1.2mm钢板,300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓,材质为热板喷塑,颜色为淡灰色。
六、合同纠纷的解决方式:__________
本合同在执行过程中发生争议,双方协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项:__________
7.1未尽事宜双方协商解决,另行签订补充协议;
7.2本合同一式____份,甲、乙双方各执____份。
甲方(需方)盖章:__________乙方(供方)盖章:__________
代理人:__________代理人:__________
日期:__________
电缆合同(篇7)
承包人(全称):
分包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就该0.38KV室外电缆安装工程(以下称为“分包工程”)施工事项经协商达成一致,特签订本合同。
一、工程概况
工程名称:室外电缆安装工程
工程地点:分院施工现场
工程承包范围:0.38KV室外电缆安装(包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过)。
二、合同价款
本分包工程总价元(大写:)明细见附件一。(此价款为暂定价,最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准,本价款含税金并包含15%总包管理费,承包人在每次付款时相应扣除。)
三、工期
年月日竣工;
合同工期总日历天数为:40天。
四、工程质量标准
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标准,并符合承包人IS09001质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付
本合同签订后,待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后,在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后,在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金,在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外,每次付款时分包人必须提供合法发票,并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任
1、承包人指派现场代表,对工程质量、进度等进行监督检查;
2、提供必要的施工现场条件,做好与各个施工单位的协调工作;
3.开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任
1、分包人委派现场管理代表,负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人,如确实需要更换的,分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议,不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员,工程开工到竣工须专职在岗,不得兼任其他项目的任何职务,现场负责人必须保持通讯方式24小时开通,否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图,设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工,按规定做好试件和材料的实验,确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序,接受业主、承包人和监理方的监督。
3.分包人在施工过程中,发现施工图设计有误或不合理之处,重要或关键部位所需材料不符合要求,应立即书面通知承包人、监理,经各方会同协商进行处理并办理技术签证,签字认可后实施。
4.分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品,严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5.在施工过程中安全必须达到优良,文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定,分包人在施工中发生的一切安全事故,由分包人承担承担责任。
6.分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7.在保修期内,接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修,超过规定时间未派专人维修,视为违约,每次罚款壹万元,由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收
1.工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理,承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收,经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交,并提供3份竣工图纸。
2.工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份,承包人叁份,分包人壹份,均具有同等法律效力。
十、其他
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人:
分包人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
开户银行:
帐号:
电缆合同(篇8)
合同编号:xxx
出卖人:xxx电缆有限公司
签订地点:xxx开发区工地现场
买受人:xxx有限公司签订时间: 201x年 x月 x 日x元整。如供货过程中数量型号发生变更,货物的单价按让利后总价同比例下浮。
第二条质量标准:所供电缆必须符合国家标准,线径及长度均不得有负公差,需提供产品出厂合格证和3c 认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后18 个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收:包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收,若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。
第六条合理损耗标准及计算方法:无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移, 但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点:按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限:按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试:无。
第十二条结算方式、时间及地点:合同签订后,货物运至现场,经验收合格后付至货物价款的60%;安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90%
;其余10%作为质量保证金,在质保期满后14 天内付清(不计利息)。
第十三条担保方式(也可另立担保合同): 无。
第十四条本合同解除的条件:出卖人的供货质量、时间未按合同约定,买受人有权解除合同。
第十五条违约责任:出卖人未按合同约定供货,买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5% 的罚款。买受人未按合同付款,出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协调或调解不成的,按下列第(一)种方式解决:
(一)提交南京仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项:
采购合同
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由出卖人承担。
2、供货数量为暂定量,具体量以买受人在施工过程中的要求为准,最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。
3、货物单价为固定单价,不因任何原因而调整。
4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证,并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。
5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
6、多芯电缆要求分色,其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。
7、电缆的封端应严密。
8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位,不可将同种型号规格的电缆合为一根。
9、货物运至现场后,出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件,是合同不可缺少的一部分。
出卖人买受人鉴(公)证意见:
出卖人(章): 买受人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行: 鉴(公)证机关(章)
帐号: 帐号: 经办人:
邮政编码: 邮政编码: 年月日
签订时间: 签订时间:
电缆合同(篇9)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:河舒工业园及利溪10KV电缆沟建设。
2、工程地点:蓬安县河舒工业园110KV桂花变电站外。
3.工程范围和内容:新建电缆沟l60米。(详见图纸)
第二条工程期限
1.本工程合同总工期 60 天(从开工之日算起)。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度.工期作相应顺延。
第三条工程合同总价
1.本工程合同总价为人民币230000元,人民币大写贰拾叁万元。
第四条材科、构配件供应
1.本工程所需的全部建筑材料、构配件等所有物资均由乙方提供:
2.本工程所需全部建筑材料、构配件等都应具有合格证书:如属不合格产品,检验费用由乙方负担。因乙方使用不合格建筑材科、构配件用于本工程引起的一切后果由乙方负责。
第五条工程质量和检查验收
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场代表的监督检查。
2.乙方派同志为现场代表,乙方关键施工节点必须通过现场代
表的到场监督。
3.乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员.必须以书面形式将其姓名、身份、所负责的工作通知甲方代表。
4.隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知甲方现场代表检查验收认可后.方可进行下一道工序施工。
5.工程竣工验收,应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
6.工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。
7.已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管.甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。由于乙方原因。应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外.并赔偿因此而造成的经济损失。
8.工程交工验收后,保修期为1年,保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。由施工造成的工程质量问题.甲方应书面通知乙方并约定时问进行修理,在保修期内乙方拒不修理时,甲方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由乙方负担。
第六条双方负责事项
1.甲方
(1)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查:
(2)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期及时给付工程款。
2.乙方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时的施工: 青苗、树木的赔偿,障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的):
(2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成 品、半成品等进场计划,隐蔽工程验收单等,并及时送甲方及有关单位:
(3)做好材料和构配件的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时 间如期完工和交付;
(5)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿 修理。
第七条工程价款的支付与结算
1.工程完结经甲方验收合格后,付给乙方合同总价款的%,留%的价款作为质保金,待保修期满后余款一次性支付给乙方。
第八条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向蓬安县人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜,由双方协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。本合同一式四份,其中甲方三份、乙方执—份。
甲方(盖章)乙方(盖章):
地址:地址:
代表人(签名):代表人(签名):
开户银行:开户银行:
账号:账号:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
电缆合同(篇10)
甲方:______________身份证号码
乙方:______________身份证号码
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1 工程名称:武西高速桃花欲黄河大桥嘉应观互通区高杆灯电缆沟开挖、回填工程。(具体位置双方现场指定)
2.质量等级
乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;要求开挖的电缆沟宽度为30-40cm,深度为80cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标
准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3.合同价款:
3.1 合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米3.2 签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。
4.工程结算:
4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。
4.2电缆沟全部开挖完成后,付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用,待电缆敷设后,所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。
5.进度计划:乙方于开始施工,甲方在敷设电缆的同时,乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作,否则造成的一切损失有乙方负责。
6.(1) 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。
乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
7.(2) 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。
甲方:乙方:
年月日