随着社会不断变化发展的现代,我们或多或少的都会接触到合同。你对合同的相关知识了解得透彻吗?《家庭房屋协议书范本》是由栏目小编为您搜集整理的内容,更多相关信息请继续关注本网站!
家庭房屋协议书范本【篇1】
甲方(发包方):_________________电话:_________________________
乙方(承包方):_________________电话:_________________________
第一条、工程概况
1.工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
2.住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
3.工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
4.工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
5.工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二条、施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
1.甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式________份,甲方、乙方、施工队各执________份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸)。
2.甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式________份,甲方、乙方、施工队各执________份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
3.施工图纸双方签字后生效。
第三条、甲方权利义务
1.开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项。
2.参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。
3.工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料。
4.房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运。
5.因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条、乙方权利义务
1.施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程。
2.安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全。
3.保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通。
4.家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品。
5.乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程。
6.乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任。
7.乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
8.乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造。
9.乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全。
第五条、材料的提供
1.由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担。
2.由乙方提供的材料、设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提。
3.甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任。
4.除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。
第六条、工期延误
1.因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
2.甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
3.因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条、质量标准
(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
(2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条、工程验收和保修
1.双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收。
(2)油漆、面层涂料施工前验收。
(3)竣工验收。乙方应提前________天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。
2.保修
(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:工程保修单)。
(2)在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为________年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条、工程款支付方式
1.竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
2.因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
3.双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
第十条、违约责任
1.合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
2.由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
3.由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误________日由责任方向对方支付工程总造价的________‰作为违约金。
第十一条、附则
1.本合同签订后工程不得转包。
2.甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式________份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持________份。
3.合同履行完后自动终止。
4.本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
5.合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):_______________乙方(盖章):__________________
_________年________月________日_________年________月________日
家庭房屋协议书范本【篇2】
被告:________,性别_______,汉族,______年___月___日出生,住址:____________________,联系电话:____________。
被告:________,性别_______,汉族,______年___月___日出生,住址:____________________,联系电话:____________。
诉讼请求:
一、请求判决原告和两被告共同继承被继承人________遗产(总价约________万元)。
二、请求判决被继承人________遗产的三分之一归原告继承所有。(包括________路____弄____号____室房屋1/6产权,________路____弄____号____室房屋1/9产权,其他遗产价值7万元)。
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
被继承人________于______年___月___日出生,于______年___月___日因病死亡。原告是被继承人的母亲(原告丈夫________于______年___月___日死亡)。被告________是被继承人的妻子,________是被继承人的女儿。
被继承人死亡时留下遗产为:________路____弄____号____室房屋1/2产权,________路____弄____号____室房屋1/3产权,现金以及其他遗产共约20万元。
被继承人死亡后,其遗产全部由被告________占有,原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项,但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉,请求维护原告的合法权益。
此致
__________区人民法院
具状人:__________
______年___月___日
家庭房屋协议书范本【篇3】
遗 嘱
立遗嘱人: (姓名), (性别), 年 月 日出生, (民族),公民身份证号码: ,住址: ,联系方式: 。
我今年 岁,在立遗嘱时身体健康、头脑清醒,能自由表达意志。由于年事已高,可能发生意外,故立此遗嘱,表示我对自己的财产在我去世之后的处理意愿。
立遗嘱人于 年 月 日取得了位于湖北省武汉市 区 号房屋产权,房屋建筑面积 平米,房屋所有权证/不动产权证号码为:
,由儿子 (身份证号码: )一人继承此房产。
遗嘱执行人: (身份证号码: )。
以上所立遗嘱是在我身体状况良好、精神状况正常、具有完全民事行为能力,未受到任何胁迫、欺诈的情况下做出,是本人内心真实意思的表示。本人其他亲属或任何第三人均不得以任何理由对继承人继承本人所有的上述房屋进行干涉。
本遗嘱一式叁份,分别由 、 、 各执一份。
立遗嘱人 (按手印)
见证人一: (按手印)
见证人二: (按手印)
(见证人必须是无利害关系人,人数至少两人。)
年 月 日