合同范本该怎么写？当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。重新签订合同或在原合同相应条款作修改或补充，并在修改地方加盖双方公章，为了解决您的问题小编为您献上一篇可行的“安装承包合同范本”，仅供参考，我们来看看吧！
安装承包合同范本(篇1)
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，遵循自愿、公平和诚实、信用的原则，双方对本工程的施工事项协商一致，就乙方承接甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：
5、工程质量：优良
6、合同工期：天
开工日期：年月日，
竣工日期：年月日。
二、双方一般权利和义务
一甲方
1、甲方派驻施工现场履行合同的代表为：;
2、甲方对乙方的工程施工实施管理，并协助乙方处理与第三方的关系;甲方应保证工地其他施工方无条件服从乙方统一管理;
3、开工前天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具，陈设或者室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则;
4、甲方提供施工所需的水、电源并负责费用，施工过程中因断水断电所造成的施工不能正常进行，责任由甲方承担;
5、参与工程质量的施工进度的监督及工程竣工验收;
6、施工期间，需办理的一切手续费用及其它外围费用由甲方负责(如：物业、城管、装修办、消防等);
7、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系;
8、负责保护好周围建筑物及装饰、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用;
9、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续，并承担费用;
10、按合同约定向乙方支付合同款(注：合同款由甲方直接交至乙方财务部或转入乙方指定账户，并索取已加盖财务专用章的收据，乙方工作人员除财务人员外禁止接触钱财、物。工程款亦执行此规定)。
二乙方
1、乙方派驻施工现场履行合同的代表为：;
2、乙方任命驻工地负责人，按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：全权代表乙方对工程质量、安全、进度负责;代表乙方与甲方协调工程款结算事宜;
3、乙方在合同签定生效后，将施工组织设计和进度计划提交甲方代表，甲方代表收到施工组织设计后日内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。乙方必须按批准的施工组织设计和进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出赶工和施工安全的措施，甲方代表批准后执行。
4、遵守聊城市政府和有关部门对施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定;
5、遵守聊城市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求;
6、按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备;
7、已竣工工程验收前，负责成品保护，保护期间因乙方原因发生损坏的，乙方予以修复。第三方原因造成损坏，由责任方负责修复;在无法找到责任第三方时，由乙方自行承担修复费用。若甲方要求乙方采取特殊措施保护的分段或分部工程，费用由甲方承担。甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。如乙方不履行上述义务，造成工程延误和经济损失，责任由乙方承担;
8、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9、乙方因工期需要而进行夜间施工时，甲方应及时协调第三方关系，以免施工工期拖延。
三合同价款及支付方式
1、本合同工程总造价为：大写：小写元;
2、签订合同后，工程款分三次结清：第一次为合同签订之日，甲方向乙方支付工程款50%，大写小写元，作为本工程的启动资金;第二次即工程进展到一半时，甲方向乙方支付工程款至90%，大写，小写元;工程完工甲方需向乙方结清余款，大写小写
元。如果甲方未能按时支付工程进度款造成窝工，延期责任由甲方承担;
3、增加工程项目款项在签订项目变更表时一次付清。
四材料设备的供应和约定
1、本工程由乙方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿(注：贵重物品甲乙双方共同监督保管);
2、乙方按照设计、规范的要求采购工程需要的材料，并提供产品的样品和合格证明。在材料设备到货时通知甲方代表及监理共同验收。对于设计、规范要求不符合的产品，甲方代表应禁止使用，乙方按要求重新采购符合要求的产品。
五安全生产和防火
1、乙方提供的施工图纸作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和相关防火设计规范;
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范;
3、由甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规程，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失;
4、乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
六奖励和违约
1、工程量变化、设计变更、工期顺延;
2、由甲方采购的材料及设备未按时到施工现场，工期顺延;
3、甲方同意工期顺延的其他情况;
4、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金;
5、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励;
6、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用;
7、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延;
8、如甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延;
9、因乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延;
10、因甲方不按合同规定预付备料和工程进度而影响工程进度，工期顺延;
11、因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延;
12、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延;
13、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失;
14、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失;
15、因一方原因，导致合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
七工程验收和保修
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-20__)、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20__)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准;
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期可以顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也应予顺延;
4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。验收合格后，办理移交手续，在双方进行竣工验收前，双方都有义务负责保护工程成品和工程现场的安全;
5、双方未办理验收手续，甲方不得进驻使用，如甲方擅自进驻使用，视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担;
6、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下装修工程保修期限为一年。
八附则
1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议;
2、本合同一式两份，双方各执一份;
3、本合同履行完成后自动终止;
4、附件
(1)施工图纸或作法说明
(2)工程项目一览表
(3)其他。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
日期：
安装承包合同范本(篇2)
钢结构建筑安装承包合同
发包方：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司
承包方：
发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一、工程概况
（一）名称：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司钢结构厂房
（二）工程地点：林口县振西工业园
第二、工程合同范围
钢结构框架的制作、安装钢结构框架，防锈及面漆,以及预埋件的制作安装等工程。
第三、施工准备
（一）发包方：
1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责：负责对基础、预埋件埋设工程的质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工；
（二）承包方：
1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制施工组织设计或
施工方案、施工进度计划；
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底；
4、承包方专业施工人员必须出具从业资格证，否则发包方有权拒绝其上岗。
第四、材料、设备供应：
（一）本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供。
1、所用钢材型号：立柱219方管；房架80*80方管，壁厚３.０ｃｍ；檩条40*80方管，壁厚２.７ｃｍ；墙檩条４０*６０方管，壁厚２.０；彩钢瓦足尺０.4ｃｍ。
２、层面每个柱间安装一条采光带，两个柱节一个塑钢窗，屋面为蓝色，墙体白色，刚才刷灰色防锈漆。
（二）用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。
第五、工程期限：
本工程合同工期为40 天（以承包方正式进入现场施工之日算起）。第六、工程质量及验收
（一）承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。
（二）发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。
（四）工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。
第七、工程造价
（一）、本工程包工包料，钢构部分全部工程总造价为人民币 本工程每平方造价165元/平方米（本价格为含税价，承包方出具国家正规增值税发票）。合同总价款按照合同履行时实际建筑面积结算（约5566平方米*165元=918，元）。
（二）工程造价按施工图建筑面积平方米，造价一次性包定，所有工作内容均在建筑面积平方米单价中包含，如施工中发生变更,双方及时签署工程联系单,造价相应调整。
第八、风险责任
（一）本工程承包方从原材料、设备采购及运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。
（二）在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。
（三）承包方负责提供图纸,图纸设计单位必须有国家承认资质。设计费用包含在工程报价内,承包方对其所设计的图纸负全责。
第九、付款及结算方式：竣工验收合格后30天内由发包方结清
全部工程款。
第十、其他附件
（一）因发包方原因造成工程停建、缓建或由于发包方要求，设计变更造成承包方返工，发包方应承担由此引起的损失。
（三）若承包方到工地施工要办理有关手续，发包方应大力协助承包方办理。
（四）在工程结束前，承包方必须向发包方递交内页，以免耽误发包方办理房照。
（五）贯彻国家安全生产的有关规定，现场施工人员的伤亡事故，由承包方原因所引起的均由承包方负责，与发包方无关。
（六）施工过程中，承包方应文明施工，保持场地清洁。
（七）未尽事宜，双方协商，必要时可签订补充协议。
（八）本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式肆份，双方各执两份。
发包方：黑龙江省恒辉陶瓷有限公司地址：林口县振西工业园区法定代表人：
承包方：
地址：
法定代表人：
合同签订时间：年月日
安装承包合同范本(篇3)
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好自愿、平等、互利的基础上协商,就 项目电梯安装事宜，双方自愿达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、乙方安装的电梯为 年月 日甲方与公司签订的“电梯设备采购合同”中所涉电梯。
二、安装范围
1、电梯机房设备的安装（机房电源闸箱以外的安装材料）
2、井道内关联设备的安装（电梯井道照明系统的材料及安装）
3、电梯设备整机安装调试及井道钢构、玻璃幕安装
4、包含于合同内的候梯厅与电梯相关联设备的安装
5、机房、井道内线槽的安装及电线、电缆的敷设
6、对重和轿厢组装及曳引绳的挂设
7、井道及底坑内照明设备的安装
8、机房、底坑电气检修箱及底坑爬梯的安装
9、安装完工后的调试及试运转
10、乙方负责提供除电梯整体配套之外安装所需的所有材料及配件、工具。
11、乙方应负责除上述内容之外所有为保证甲方所提供的电梯满足正常运转和通过双方的检测验收的全部安装、调试工作。
三、合同价款
1、安装费价格
本合同安装台数暂定为 台，需方暂需要安装 部电梯，本合同签订电梯安装数量暂定为 部，每安装 部赠送安装一部电梯，赠送安装的电梯标准应与该部电梯一致，并适用本合同约定。
本合同设备运输费单台金额为：（人民币）小写元
（人民币）大写元
本合同安装调试费单台金额为：（人民币）小写 元
（人民币）大写 元
注：单价包死，按实际运输及安装量结算。
2、此合同价款包含电梯的安装、搬运、调试、保管、检测、双方验收、税金等安装所需的全部费用及维保期间的维护、保养。
四、付款方式
1、运输费在发货前十个工作日将当期订货确认单数量的设备运输费全额付至乙方指定账户。
2、合同签订生效，乙方进场后3个工作日内甲方向乙方支付当期安装合同价的50%；
3、本合同项下电梯全部安装完毕，并通过双方验收合格后验收十个工作日内甲方向乙方支付当期合同价的47%；
4、余款为质保金，一年质保期满无质量问题不计息退还。
5、在甲方向乙方付款前，乙方需向甲方开具本合同全部价款的正规发票，否则甲方有 权拒绝付款。
6、若该电梯需河北省相关部门及特种设备监督检验院强制进行检验，检验费由乙方承担。
7、样梯安装付款条件：样梯安装价款在供需双方对此梯验收后十日内需方一次性全额按照本合同约定单价支付给供方，样梯安装没有预付款。
8、赠送电梯安装费不开具发票。
五、工期
本合同项下电梯安装工期为90天/90台，具体开始时间以甲方的书面通知为准。
六、安装及验收
1、乙方必须按照图纸设计要求及电梯安装要求、说明书及现行电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于GB10060-1993《电梯安装验收规范》 GB7588-20__ 《电梯制造与安装安全规范》GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB50310-20__《电梯工程施工质量验收规范》国标制造生产， 按装规范的要求进行安装。乙方负责办理开工备案手续，并负责全部电梯安装、调试、试运行直至通过双方验收合格。（如需工程所在地相关部门的检测验收并取得相关手续）。
2、乙方在合同签订后负责派人员前往现场进行土建勘测并实施相应作业，确保工程现场符合安装要求和条件。
3、乙方在整个施工过程中必须做好各项安全措施保护工作，发生人身损害安全事故产生一切费用由责任方自行承担，与甲方无关。
4、安装期间电梯设备的安全和保管由乙方负责。
5、安装中与总包单位发生的总包管理费由甲方负责协调，电梯安装所用的电梯井道内脚手架及水电费等专项费用由乙方自行承担。
6、乙方应保证现场的安全文明施工及垃圾的清理，并遵守甲方工程现场的各项管理规定及要求，按照甲方要求与其他施工单位交叉配合施工，服从工程现场的统一指挥和协调。对于不服从相关管理的人员一律清出现场。
7、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时报验，未经监理单位及甲方验收的材料及配件不得使用。但该检验及验收等行为均不免除乙方对其供应的材料及配件存在的内在质量瑕疵应承担的责任。
8、乙方安装调试完成具备验收条件后，按要求向监理单位和甲方提交验收申请，同时由甲乙双向共同验收。
七、资料
1、合同签订进场3日内，乙方应及时向监理单位或甲方提交正式的相关施工组织、计划、方案、安全保证措施等文件资料进行审核备案。
2、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时提交相关合格证明文件及资料。
3、按国家相关规定提供相关技术文件及其他资料及证书。
八、保修、保养
1、乙方承诺免费对本合同项下的全部电梯维护、保养壹年（乙方安装的电梯存放不超过自交货之日起18个月）。并按国家规定每月维保次数为2次。每季度、每半年、每年对电梯进行一次系统保养和检查（保养内容见附件）。维保期间，因电梯本身的质量问题出现主机及元器件更换由乙方负责。
2、维保期间乙方必须安排足够数量人员进行日常保养维护，并满足相关规定的维护保养标准。且维保人员未经甲方同意不得随意更换。
3、乙方应按照甲方指定的时间完成对甲方人员的培训，并按要求免费配合甲方办理招标备案、竣工验收等项手续。
4、除上述内容外乙方应按照其投标文件中的承诺提供售后服务。
5、质保期为壹年自通过双方验收之日起始，质保期间甲方对发现的质量问题有权要求乙方限期修复（ 特殊情况除外），乙方接到甲方通知后1小时内到场进行维修，如乙方未在甲方指定限期内开始维修或未在指定期限修复完毕，甲方有权自行维修，费用从质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用的，除维修费用由乙方负担外，同时乙方向甲方承担维修款2倍的违约金。如用户索赔造成甲方损失的由乙方双倍承担。
九、保险和不可抗力
1、本合同项下的所有货物在交付甲方使用前均由乙方自行投保。
2、不可抗力发生时，受影响方应立即通知对方，并于14日内出具不可抗力发生地出具的公证部门证明，递交对方并取得认可。
3、不可抗力是指战争、政府行为以及非双方责任造成的火灾、水灾、飓风、地震、社会动乱、罢工。
十、违约责任
1、乙方延迟完工或违反有关约定视为延迟完工的，每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款仟分之二违约金，总工期延误超过20天，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付的货款并承担甲方相应损失。
2、如乙方未按合同、附件、图纸设计要求、设备安装说明进行安装或未通过有关部门检测验收的，乙方无条件按照甲方要求的时间内维修直至至符合质量要求并通过有关部门检测验收，造成的工期延误及相应的违约责任由乙方承担，并应赔偿甲方相应损失，同时甲方有权决定是否解除合同。
3、任何一方擅自解除合同的，或因违约导致对方解除合同的，承担合同价款20％的违约责任。
4、电梯安装完成通过双方检测验收后，乙方应及时交付工程，提供齐全的安装工程验收所需的各种资料，并按要求配合甲方办理验收备案手续，如因乙方原因拖延交付或造成验收备案延后的，每拖延或延误一日向甲方支付合同总额千分之二违约金。
十一、合同争议纠纷
如双方因合同或执行过程发生争议，应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议，可将争议提交工程所在地人民法院进行裁决。
十二、其它
1、在全部电梯交付使用前，所有本合同项下的电梯的安全由乙方负责。
2、乙方保证甲方在使用货物时、服务及其任何部分时，不受到第三者关于侵犯专利、商标、或工业设计或其它知识产权的投诉。甲方不承担上述问题涉及到的任何责任。
3、如本合同涉及的事项或货物须作调整的，必须征得甲方书面同意，否则甲方不予认可，乙方承担相应一切责任。
4、在没有事先得到甲方书面同意的情况下，乙方不得将合同或合同的任一部分转让给其他第三方履行（安装合同必须由乙方授权的安装公司安装），否则甲方将有权选择解除合同及要求乙方支付转让部分价款20%的违约金。
5、电梯运至甲方工地现场后，因甲方不具备安装条件或是不可抗力导致乙方无法安装，甲方负责安装期前的电梯存放及保管。
6、本合同一式肆份，供方执贰份，需方执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
需方：
代表人：
年月日
单位地址：
邮 编：
电 话：
传 真：
开 户 行：
账 号：
供 方：
代表人：
年月日
单位地址：
邮 编：
电 话：
传 真：
开 户 行：
账 号：
安装承包合同范本(篇4)
建设单位： 简称：(甲方)
承包单位： 简称：(乙方)
甲方委托乙方代购4吨燃气蒸汽锅炉一台，型号：WNS4---1.25-YQ及部分辅机设备，质量标准按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行，并由乙方负责购买安装，为使此工程保质保量按时完成，依据国家合同法有关规定，经双方协商签订本合同。
一、工程地点： 北京市通州区宋庄镇徐辛庄
二、工程范围：旧锅炉拆除、新锅炉基础改造。新锅炉及辅机购买、运输、安装、
告知、锅炉许可证办理等全过程。燃气设备管道由燃气站接至锅炉燃烧机。(不 包括土建及消防报警工程)。乙方负责向国家有关部门申请办理锅炉节能改造补 助资金手续，甲方提供必要的手续。
三、承包方式：该工程实行包工包料。
四、检验标准： 按TSG0001-20xx《锅炉安全技术监察规程》执行。
五、工程造价：工程总造价：468700锅炉购买、运输、安装、告知、办证全过 程费用(见报价表)。旧锅炉拆除归甲方自行处理。
六、付款方式:
合同签订后，甲方支付乙方工程总价60%，锅炉设备到货支付20%，安装验收合格各种手续齐全后甲方支付乙方工程款20% 一次付清。燃气设备和管道工程造价16万元(见燃气系统报价单)乙方负责联系有资质的单位负责设计、安装、运行、维护，甲方与该公司签订三年供气合同设备免费安装使用，三年之内甲方如果有其他气源代替，设备和管道归乙方所有，乙方负责拆走，甲方按使用日折算补偿乙方费用，但最低不少于50%费用。燃气费用甲方与燃气公司单独结算。燃气价格执行北京市发改委下发(北京燃气在线)指导价格。甲方不得以任何理由延期付款，否则每日支付乙方1%的工程款作为利息补偿乙方。直至款项结清为止。
七、工程期限：工程进场日起40个工作日完成。具备运行条件。不包括办证日期。
如遇特殊情况，如政府法令、不可抗力。因甲方和气候的原因工期顺延。乙方原因造成，工期不变。其他特殊原因双方共同协商可延长或缩短。
八、甲方负责：负责水、电、路三通，协调工程中有关问题，以利工程顺利完成。
九、乙方负责:在施工中，严格按照技术要求、操作规程和验收规范施工，确保工程质量，遇到问题及时与甲方联系。要对施工人员安全、文明施工教育，对施工 中发生的事故负责。
十、 违约责任：
1.如果一方违约，均由违约方承担违约责任，并赔偿对方损失。
2.争议解决程序：按照《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商，若协商不 成，依法向通州区人民法院起诉。
十一、工程维保：自验收日起一年。乙方所做工程运行中发生故障，乙方接通知后 6小时内到达现场维修，人为或外力损坏除外。
十二、本合同一式四份，甲、乙双方各两份，自双方签字盖章之起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包合同范本(篇5)
钢结构、广告牌制作安装合同书
甲方： 乙方：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，现就潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层钢结构、广告牌的制作安装事宜达成如下协议。第一条：钢结构、广告牌制作、安装
1、规格：
广告牌：
2、3、以双方签字确认的施工图纸为准 安装地点：
第二条：工程造价及支付方式
1、钢结构、广告牌制作安装费(即合同总价款)：暂按乙方出的预算，共计人民币 大写：
2、3、具体工程量按实结算。支付方式：
（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的30%作为预付款；（2）工程过半，甲方向乙方支付总价款的30%作为进度款；
（3）工程安装完成验收后，甲方向乙方支付总价款的37%，余3%作为该合同的工程质量保证金，两年内付清。
第三条：工程期限
自合同签订甲方预付工程款之日起60天内完成制作、安装，并通过验收。如遇不可抗力因素工期顺延。第四条:双方权利和义务
甲方:
1、2、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
3、按本合同第二条规定结算钢结构、广告牌的制作安装费用。
乙方：
1、2、按照合同签订的日期内制作安装完毕并通过验收。
严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
3、4、须提供有设计资质的单位做出的抗风荷载的计算书。
提供工程验收必需的原材料检验报告、复验报告、材料合格证等相关资料。
5、服从现场建设单位、监理单位和总承包单位的监督管理。
第五条：关于验收
1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告牌制作安装应当牢固，抗风力应达到八级。
第六条、关于施工安全
1、乙方须自己采取可靠措施保证施工过程中的人身安全、材料安全以及保证沿街商业楼的结构安全。
2、若因乙方安全措施不到位或对工人的安全教育不到位，所发生的安全事故，一切后果由乙方承担。
3、因设计原因或施工质量造成的人员、财物、建筑物的伤害，由乙方一并承担。
第七条、违约责任：
1、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达到乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方 不退还预付款。并有权就实际情况要求加甲方继续支付部分或全部的制作费。
第八条、保修期限：
1、2、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保两年。保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
第九条、争议解决方式：
潍坊市中级人民法院 第十条、合同生效时间
双方签字盖章后生效
第十一条、本合同一式六份，双方各执三份
甲方：
乙方：（盖章）
（盖章）
法人/授权代表（签字）:
法人/授权代表（签字）: 联系电话：
联系电话：
日期：
****年**月**日
日期：
****年**月**日
安装承包合同范本(篇6)
甲方： (电话：) 乙方： (身份证号：电话) 甲方需在宾馆安装壹部五层五站五门电梯。乙方自愿承包该电梯土建施工工程。经双方反复协商，达成合同条款如下：
一、土建工期：贰拾天。(即从20__年7月16日起8月5日止，8月6日甲方验收)
二、土建工程承包总价：贰万捌仟元整
三、付款方式：
①开工7日内，甲方付给乙方伍仟元人民币；
②开工15天时甲方付给伍仟元人民币；
③甲方会同电梯购置安装方验收土建工程合格并完成电梯安装、调试、验收后，甲方接受使用钥匙时，甲方付给壹万伍仟元；
④剩余叁仟元为质保金。电梯正常运行3个月后，若土建工程质量没问题、甲方如数给付，若出现土建问题，乙方无偿予以维护修理，直到电梯运行正常。(在此期间，人为损坏和不可抗拒损坏除外。)
四、甲方责任：
1、给乙方提供施工期间的用电、用水、场地；
2、施工期间、协调乙方和其他施工部门的工作关系；
3、保证工程款的按时给付，按期验收合格工程；
4、若乙方在挖基坑时出现管线等预埋物，甲方给乙方以补偿处理。
五、乙方责任：
1、施工期间的安全，全部由乙方负责。乙方应高度重视安全施工、按照国家规定、严格操作程序、安全管理、做好各种安全防护措施，时时抓好防火、防盗、用电事宜。凡在施工期间出现的任何不安全事故，一切责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
2、乙方应严格按照施工图纸要求施工，确保工程质量。特别要服从和配合电梯购置安装方的要求，全面负责电梯土建工程的质量安全、保证五层、五站、五门电梯工程、保质保量安装并通过验收。
3、乙方使用的土建工程所有建材及工具均自购、自备、自理、自管、与甲方无关。
4、确保工期，若误期，按总价的5%，按天计算，由甲方扣除。
六、本合同签字生效，即产生法律效力。
本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份。
甲方签字：乙方签字：
年 月 日
安装承包合同范本(篇7)
发包方：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）
承包方：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行，建筑安装工程承包合同（5）。
第一条 工程项目
１．工程名称：＿＿＿＿＿
２．工程地点：＿＿＿＿＿
３．工程编号：＿＿＿＿＿
４．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿平方米。
５．工程造价：全部工程施工图预算造价人民币＿＿＿元，其中：人工费＿＿＿元＿＿＿＿（各单项工程详见工程项目一览表）
第二条 工程期限
１．开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：
全部工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。
２．施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。
３．在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
（１）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；
（２）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；
（３）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。
第三条 物资供应
１．全部工程所需的物资按下列第（ ）项供应方式办理。
（１）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
（２）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
（３）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
（４）其他方式：＿＿＿＿＿＿＿＿
２．由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。
３．成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。
４．工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。
５．凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。
６．由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。
第四条 工程款结算
１．全部工程造价的结算方式按下列第（ ）项规定办理。
（１）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
（２）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。
（３）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。
（４）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。
（５）招标的工程，按中标的价款结算。
２．工程款拨付与结算办法，按现行规定办理（详见附件）。
第五条 施工与设计变更
１．乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。
２．要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，合同范本《建筑安装工程承包合同（5）》。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。
（１）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
（２）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，XX银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
（３）在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
（４）在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
３．乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。
４．甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送XX银行，做为结算工程款之依据。
第六条 竣工验收、结算与保修
１．乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
２．竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。
３．某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。
４．在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
５．工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
６．竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：
（１）增减变更文件和其他洽商记录；
（２）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；
（３）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
７．乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由XX银行审定拨款。
８．工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。）
９．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第七条 违约责任和仲裁
１．由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之＿＿＿的逾期违约金。
２．甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
３．实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。
４．建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。
第八条 附则
１．预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
２．在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。