当人们身处法治社会时，合同的重要性变得更加明显。合同能够促使当事人更好地履行自己的责任。那么，如何才能写出一份完整的合同呢？在众多选项中，我们精选了这篇最优秀的“搅拌合同”，希望您能享受本文所带来的体验！
搅拌合同【篇1】
承租方（甲方）**********有限公司
出租方（乙方）*************公司
根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本*******租赁合同。
一、 合同范围
甲方租用乙方位于****公司东北角的混凝土搅拌站，范围为：搅拌站院墙内的土地、设备、厂房、化验室及有关工具等。
二、 混凝土搅拌站人员
甲方如用原员工，可签订劳动合同，待遇不低于原来水平。不用的乙方安排其它地方。
三、混凝土搅拌站运转和维修保养
甲方在承租期内对所承租设备的整体正常运转和维修保养负责。保证设备完好正常运行，到期双方检验交接。损坏的甲方负责修理完好。
四、库存原材料
交接时库存的原料由乙方运出，如甲方需要按原价值一次支付乙方。
五、租用期限
租期暂定一年，如延长可双方另行续签合同。搅拌站有关的证件、执照、票据、原经营合同、资料等乙方保存入档。 生效日期： 20xx年*月1日 至20xx年*月1日
六、租金
租金每年人民币：10万元。
七、租金支付方式
支付后合同生效，办理交接。
八、到期交付
合同到期后，甲乙双方依据原合同条款及相应的合同设备清单现场验收交付。以原设备达到完好使用状态为标准。甲方在承租期间投入的固定设备可随合同终止而搬迁。
九、附搅拌站设备、材料、器具详细清单交接单，作为合同的附件。
十、解决合同的纠纷方式
双方本着友好协商的原则解决争议问题，如不能协商解决由合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、合同签订地点
**县**镇
十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自甲乙双方代表签字并盖章后生效。
甲方代表签字： 乙方代表签字：
甲方单位盖章： 乙方单位盖章
日期： 日期：
搅拌合同【篇2】
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲、乙双方的权利与义务关系，双方在自愿的基础上，经协商一致，达成本租赁合同。
一、租赁物的名称、数量及用途
1.甲方将以下租赁物出租给乙方使用，设备情况如下：
2.租赁物的用途为：混凝土搅拌作业，租赁物的使用地点为： 地区(含郊区、县、市)。
3.租赁期限为 个月，自20xx年 月 日至20xx年 月 日。(春节期间放假15天停租停滞不计租金)。
二、租赁方式
1.租金单价：混凝土搅拌车租金为人民币 元 /月·台，含税金，本合同总租赁费金额为人民币 元整。(￥ 元)
2. 乙方只负责柴油供应。其它机械所需的润滑油和黄油以及所有保养、维修费用、保险费用等均由甲方承担。
3. 甲方同意，本合同履行期间，乙方有权对外转租车辆。转租期间，扣除应付甲方本合同约定租金后剩余的部分收益全部归乙方所有。
三、租金的支付方式
租金按月结算，甲方每月凭有效合法发票到乙方机械设备部办理租赁费结算手续。结算完成后，乙方在20个工作日内将租金转帐支付到甲方指定帐户。
四、所有权
乙方所租机械所有权属于甲方。甲方对所租机械的产权纠纷承担一切责任。乙方对所租机械只享有使用权和转租权，不能以任何形式对车辆进行抵押或转让。
五、甲方的义务和权利
1.甲方负责配备租赁车辆相关手续(如行车证、车辆保险、车辆年审、验证及购置证明等)及持证操作人员(每台一人);如甲方操作人员因故不能正常上岗时，或者同意乙方操作人员代替操作(相应地向乙方操作人员支付工资)。甲方人员必须遵守乙方驻地的管理制度，违反制度的，乙方有权进行处罚直至强令退场。
2.甲方人员必须遵守车辆租赁方驻地的管理制度，违反制度的，由甲方承担相应责任。甲方操作人员必须服从车辆租赁方施工管理人员的调度与指挥，遵守安全操作规程。
3.甲方操作人员应每日填写运行记录表，将此表交车辆租赁方施工管理人员签字确认，每天上午将前一天的车辆运行台时数报车辆租赁方机械管理部，作为计算车辆租赁费的原始依据。
六、乙方的义务和权利
1.乙方为甲方派驻的操作人员免费提供食宿(不含床上用品)。
2.租赁期间乙方有权对所租机械的性能和工况进行监督检查，如甲方操作人员不服从乙方施工安排，或甲方操作人员故意窝工、减少设备出勤的，乙方在结算付清甲方已作业的租赁金后有权终止本合同，并不承担任何责任。
甲方：__________________ 乙方：_________________
负责人：________________ 委托人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
签约时间：____________年____________月___________日
搅拌合同【篇3】
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商根据《中华人民共和国合同法》有关规定在双方共同友好互利互惠的原则下达成以下条款便于甲乙双方共同遵守。
1、乙方为甲方提供搅拌生产线，装载机、地泵等机械设备和生产员工，员工工资由甲方每月先行垫付。甲方供租赁租金(捌万柒仟肆佰零壹)元
2在工程完工后一个月内，甲方必须一次性支付所欠乙方的余款。
3、甲方提供生产场地、水、电和场地的一切费用，生产过程中，混凝土原材料有甲方自行解决。乙方负责设备搅拌站、装载机、地泵、天泵。
4、乙方生产过程中必须按甲方出具的配合比进行规范生产，确保产品合格，若砼产品到达工地由于施工不当(如：振捣不到位，加生水，不规范砼浇注原因造成的一切质量问题)，与乙方无关。
5、生产过程中乙方提供的搅拌站、装载机、地泵等机械的维修及油款乙方负责，此款由甲方先垫付。
6、在生产途中，站、泵，装载机因机械突发事故，(包括堵管)无法避免的，乙方极积协调，尽快恢复生产。造成的一切损失乙方不承担责任。
7、在生产过程中，甲方应配备1-2名普工配合乙方生产，场地卫生，服从乙方的安排。
8、生产过程中乙方必须制定相关的规章制度及安全生产措施对员工进行规范管理，如员工在生产中操作不当所发生的安全事故由乙方负责。
9、凡履行本合同所发生的或与本合同有关的一切双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，甲乙双方都有权向所在地人民法院起诉，依照有关法律进行裁决。
10、本合同未尽事宜甲乙双方可协商，所作出的补充规定与本合同具有同等法律效力。
11、本协议一式贰份，双方各执壹份，签字后生效，具有同等法律效应，如有未尽事宜另行商议。
甲方(章)： 乙方(章)：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
搅拌合同【篇4】
水泥搅拌桩施工承包协议
订立合同双方：
甲方：惠州市三友投资发展有限公司：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）兹有甲方将陈江广场地下商业城水泥搅拌桩工程委托乙方负责施工，为了明确双方责任、权利、义务，经双方协商一致，订立本协议。
第一条工程概况
1、工程名称：陈江广场地下商业城
2、工程地址：陈江大道会议中心旁
3、工程内容：φ550水泥搅拌桩，约台相匹配的施工机械，投入数量满足工期要求；以及完成本项目的一切工序及辅助工作。
4、承包方式：包工、包料、包设备、包工期、含税票。
第二条合同价款
合同单价：/米）（不另增其他费用）
暂定金额（大写）：元（人民币）（需提供发票）
第三条工程负责人
1、本工程甲方委派：进行监督，签证手续，并及时解决甲方应解决的问题和其他事宜。
2、本工程乙方委托：进行操作切实履行本合同的各项规定。
第四条甲方工作
1、负责联系总包方将施工有关控制点书面交给乙方，并进行现场交验，协助乙方对操作人员进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2、指派工地代表和监理技术负责人员负责工程管理以及所有外部协调和管理工作，及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
3、在施工期间，协调好乙方和总包及其他分包单位的关系，定期召开生产协调会议，为乙方创造良好的施工环境。
4、会同监理负责对乙方桩位放好后的复核工作，甲方对乙方的桩位的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
第五条 乙方承诺
1、乙方自带全套设备（持证上岗，按照甲方指定要求佩戴安全帽，费用乙方自理。
2、在本协议确定范围内乙方按照设计图纸要求，编制施工组织设计、施工工艺流程，自
行负责生产、质量、安全。乙方应做好现场安全工作，发生安全事故由乙方承担全部责任。
3、乙方应按照合同工期组织，安排生产，按期保质、保量、安全完成生产，做好文明施
工。
4、开工前负责放线定位并做好施工记录。
5、乙方代表应在现场指挥生产。若由于乙方代表失职造成甲方不必要的损失，甲方有权
扣除不必要损失的三倍。
6、乙方应及时报告施工中的异常情况，以便及时处理，必要时暂停施工，不得在无把握
时强行施工。
7、乙方应服从甲方和监理和总包现场管理人员的指导和对工程的总体安排，接受技术指导。如有违章作业、对于监理工程师的正当指令拒不落实整改，甲方和监理工程师有权按章罚款，停工整顿。现场人员应与建设单位代表、监理、总包方协同工作，接受指导。
8、乙方必须配齐各工种所需人员，特别包括一名现场专业技术员，技术员负责本机组的生产质量管理。
9、由于非乙方原因停工，延期而造成的损失，由甲乙双方协商解决。
10、乙方应采用合格的水泥，合理控制水泥用量和水灰比，搅拌桩提升速度﹤1M/min,复搅次数不少于两次。
第六条工程价款及支付方式
1、工程款支付：搅拌桩施工结束支护完成价款完成结算后付足95%，余款在基坑剪力墙外回填完成后付清。
第七条工程施工质量
1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸，设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定的和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
2、质量控制要求：搅拌均匀，严格按照搅拌桩施工工艺进行，有效控制水泥掺量，严禁随意更改水泥用量；合理控制提升速度；严禁空挡下搅。如发现类似不合格情况或工程检测达不到上述标准，则处以乙方合同总价的10%的罚款作为违约金。
3、乙方的工程质量必须经过甲方、监理、质监站的验收和确定。如乙方施工质量引起基坑变形、基坑沉陷不均或基坑倒塌，则一切引发的经济损失均由乙方承担（包括工期
延误的赔偿），返工后仍不能达到验收标准，乙方须赔偿由此引起的一切损失。
第八条工期期限
1、乙方接甲方通知后日内进场做好施工现场准备工作。
2、工期期限于年月日开工，必须在年月如工期延误（因乙方原因），业主和监理如有罚款在乙方结算中扣除。
第九条竣工验收
1、工程竣工两周内，乙方应根据甲方要求提供完成的竣工资料四份，参加竣工验收。由于乙方的原因不能按时组织验收及提供完整的竣工资料或者不予以配合的，甲方视情况予以处罚，罚款金额为工程结算总额的10%。
2、凡工程不符合验收标准造成的返工，由乙方负责返工，并承担相应费用。
第十条：工程结算
1、工程竣工后，乙方在十天内提交竣工结算。施工单价不变，工作量按实结算，不计空桩深度。
2、乙方完成的工程量必须有项目技术人员、业主现场代表和监理代表同时签字才能生效，单方确认为无效签证，甲方将不予认可。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日：年月日
搅拌合同【篇5】
甲方：___________
乙方：___________
经协商甲方同意租赁乙方的__________________混凝土搅拌站。为明确甲乙双方的责任和义务，特制定本合同供双方共同遵守。
一、乙方将__________________混凝土搅拌站一套(不含建筑材料)租赁给甲方，并保证设备的完好和完整性，以满足甲方的要求。
二、混凝土质量由甲、乙双方共同控制，甲方出具混凝土施工配合比，由乙方严格执行，使混凝土顺利输送到具体作业部位。乙方根据施工要求积极配合甲方调整配合比、取样等工作，进场材料及混凝土试块的.检验费和送检由甲方负责。工作人员及费用由乙方承担。
三、设备租赁单价：每立方混凝土________元。(此费用中不包含砼送剂、外加剂、减水剂、防水剂、膨胀剂等任何建筑材料)砼不添加泵送剂(防水砼除外)
四、结算方式：混凝土量以搅拌站电脑计量为准。每一次浇筑砼的数量必须经甲方签字认可，否则无效。
五、付款方式：签订合同厚，甲方在乙方设备进场后预付_________元工程款，乙方设备必须于________年________月______日前进场，每月______日统计搅拌站的方量，次月______日前结算支付前_________月租赁价款的50%。余款在搅拌站拆除后，________月内付清。
六、由于甲方资金不按时支付，乙方有权停止生产。由于甲方原因停工________月，甲方需向乙方另付超出_______月工期后的设备租赁费近
七、进出场由乙方自行负责。
八、乙方负责泵管的拆装、清洗、现场外加剂的投放和相应的配合。
九、乙方进场后，甲方负责提供三通一平，费用由甲方负责。生产用水、电费由甲方负责。
十、甲方负责为乙方提供办公室、库房一间。
十一、乙方提供的设备要保证正常使用，并充分保证甲方的施工进度要求，要做到随要随搅，不能由于设备原因耽误工期24小时，若由于设备原因导致现场工期停工或工期延误，甲方将按_________元/天予以处罚。
十二、乙方工作人员进入甲方施工现场，必须服从甲方项目部管理人员的指挥。
十三、乙方必须严格遵守国家及施工现场对设备所要求的安全操作规范、规程进行操作。
十四、乙方进入甲方施工现场有义务协调甲方现场安全文明施工相关工作。
十五、绵阳XX综合楼主体工期为_________年________月______日到__________年_______月______日。
十六、乙方必须配备两个班次的操作人员，保证任何时间均能打砼。
十七、未尽事宜，双方友好协商解决。
十八、本合同一式______份，签字后生效，双方各二份，本协议终止日期为所有款项全部结清。
甲方：_________________乙方：_________________
负责人：_________________负责人：_________________
经办人：_________________经办人：_________________
______年______月______日______年______月______日
搅拌合同【篇6】
混凝土搅拌站合作协议书样板
第一章 总则
为了加强混凝土搅拌站之间的合作，提高运营效率，有效降低成本，本协议双方在遵循法律法规、公平公正、互相信任的基础上，特制定本协议。
第二章 协议范围
1. 合作协议的双方为甲方（以下简称"混凝土搅拌站"）和乙方（以下简称"搅拌站公司"）。
2. 本协议所涉及的合作范围为双方共同经营、管理、市场推广、技术支持、装备升级和运营管理等各方面的业务，并通过合作有效提升产业价值。
第三章 合作方式
1. 甲方和乙方应在商业机密保护范围内，以公开、公正、互利互惠的情况下签订合作协议。
2. 双方应在合作中充分发挥自身优势，不断提高市场竞争力，并互相支持与合作。
3. 甲方可根据出资比例，设置合作方式和协作权益，确定乙方的责任和义务，并在合作期间保持长期稳定合作关系。
第四章 合作内容
1. 甲方将为乙方提供技术支持、装备升级和运营管理等援助。
2. 乙方应积极宣扬甲方的品牌、技术和服务，提升市场知名度，并制定合理市场策略，共同推广混凝土搅拌站的产品和服务。
第五章 合作期限
1. 合作期限自协议生效日开始，至双方协议终止或达成其他协议为止。
2. 双方需在协议到期前协商续签合作协议，维持合作关系的长期稳定性和持久性。
第六章 合同终止
1. 合作协议终止条件：甲方或乙方单方面解除合作协议，或者经双方协商一致终止合作协议。
2. 合作协议终止后，双方仍需保密合作过程中的技术和商务秘密，并不得擅自宣传或利用涉密信息。
第七章 违约责任
1. 双方违反协议义务或未按时实施，将承担相应处罚和赔偿负责。乙方在合作协议中所承诺的任何义务，均视为无条件履行。
2. 甲方或乙方违反法律法规的规定，将各自承担法律责任。如需终止合作协议，将按照协议中约定进行解除。
第八章 争议解决
1. 双方因履行合作协议所导致的争议，可以通过协商、调解、仲裁等方式逐步解决。
2. 如经协商、调解、仲裁等方式处理仍无法解决，可向有关行政主管部门申请质量监督机构或诉讼解决。
第九章 其他
1. 本协议若因政策变化、监管要求或合作形势变化等因素，需要进行修订和变更时，需双方协商并签署协议变更书。
2. 协议生效时，各方均应保证在本协议中妥善履行所承担的义务，并按照协议约定的时间和要求履行合同。双方在合作中应保持誠信合作，共同维护好合作关系，达成共赢。
第十章 签署和生效
本协议一式两份。甲乙双方各执一份，自双方签署并加盖公章后生效。
合作协议签署人：
甲方代表/单位：xxxxxx
乙方代表/单位：xxxxxx
日期：xxxx年xx月xx日
搅拌合同【篇7】
水泥土搅拌桩施工工艺
1.1适用范围
适用于变电站工程软弱地基处理。
1.2施工流程
施工流程图见图2-1。
1.3工艺流程说明及主要质量控制要点
1.3.1 施工准备
（1）技术准备。
1）图纸会检：严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理 导则》（简称导则）的要求做好图纸会检工作。
2）技术交底：应按照导则规定，每个分项工程必须分级进行施工技 术交底。技术交底内容要充实，具有针对性和指导性，全体参加施工的 人员都要参加交底并签名，形成书面交底记录。
（2）水泥进场时，应检查出厂检验报告，并按规范规定取样复检。搅 伴的水泥土进行配合比试验，确定所用水泥的掺人量、水灰比和外掺剂，水泥的外掺剂应通过试验确定。
（3）场地应先平整，清除桩位处地上、地下一切障碍物（包括块石、树根和生活垃圾等）。遇有水沟、池塘及洼地时应抽水或清歡，回填薪性土料并予以压实，不得回填杂填土或生活垃圾。
（4）机械设备进场，检查机械设备性能是否完好。搅拌机必须有深度和固化剂用量的计测装置，搅拌头翼片的枚数、长度、高度、倾斜角度、搅拌头的转数、提升速度应互相匹配，必须保证加固深度范围内任何一点的土体能经过翼片20次的有效搅拌。搅拌头的直径应定期检査，其磨耗量不得大于10mm。（5）施工过程中固化剂应严格按照设计提供的配合比拌制，现场设专人负责水泥桨的拌制工作，在使用水泥架过程中要保持不停地搅动，并控制搅拌时间和间隔时间，以防止水泥浆离析。
1.3.2测量定位
按照桩位布置图布置进行测量放线，设置标高控制点和轴线控制网。
1.3.3湿法施工（深层撞拌法）
（1）深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上，再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。（2）预搅下沉。
1）施丁时，先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上，用输浆胶管将r：料罐水泥浆泵与深层搅伴机联通，开动电动机，搅拌机叶片相向而转，借设备自重，以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面，要保证平整度和导向架垂直度。
2）搅拌机下沉时，不宜冲水；当遇到较硬土层下沉太慢时，方可适量冲水，但应严格控制冲水量，以免影响桩身强度。
（3）喷浆搅拌、提升。再以一定速度提起搅拌机，与此同时开动水泥桨菜将水泥桨从深层搅拌中心管不断压人土中，由搅拌叶片将水泥浆与深层处的软土搅拌，边搅拌边喷浆直至提至地面，即完成一次搅拌过程，见图2-2。搅拌机起吊时要保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度，成桩要控制搅伴机的提升速度和次数，保证连续均匀，以控制注浆量，保证搅拌均匀，同时泵送必须连续。
图2-2喷桨搅拌、提升
（4）重复搅拌下沉、喷浆搅拌、提升：用（1）〜（3）再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升，即完成一根柱状加固体。每天施工完毕，应用水清洗储料罐、水泥浆菜、深层搅拌机及相应管道，以备再用。（5）湿法施工注意事项： 1）水泥莱不能离析，严格按照配合比配置。为防止水泥架离析，可在灰架机中不断搅动，待压莱前才将水泥桨倒人料斗中。
2）压浆阶段不允许发生断浆现象，输浆管不能发生堵塞。
3）严格按照设计确定的数据，控制喷浆、搅拌和提升速度。控制重复搅拌时的下沉和提升速度，以保证加固范围每一深度内，得到充分搅拌。
4）在成桩过程中，凡是由于电压过低或其他原因造成的停机，使沉桩工艺中断的，为防止断桩，在搅拌机重新启动后，将深层搅拌叶500mm再继续成桩。5）相邻两桩施工间隔时间不得超过12h。
6）考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台部分受力较大，对桩顶1〜1.5m范围内再增加一次输莱，以提高其强度。
7）施丁时因故停莱，应将搅拌头下沉至停架点以下0.5 m处，待恢复供浆时在喷浆搅拌提升。若停机超过3h,宜先拆卸输浆管路，并妥加清洗。
1.3.4干法施工（粉喷撞拌法）
（1）深层搅伴机就位。将搅拌机停于已测放好的桩位上，再调整使搅拌头与桩位标志物几乎在同一直线上。（2）预搅下沉。施工时，先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上，用输浆胶管将r：料罐水泥莱泵与深层搅伴机联通，开动电动机，搅拌机叶片相向而转，借设备自重，以一定的速度沉至设计要求加固深度。深层搅拌机要做到基本垂直于地面，要保证平整度和导向架垂直度。
（3）当搅拌头达到设计桩底以上1.5m时，即应开启喷粉机进行喷粉作业。搅拌机的提升速度与搅伴头的转速应保持每提升15mm搅拌一圏的关系。当搅拌头提升至地面下500mm时，粉喷机应停止喷粉。（4）粉喷、搅拌、提升的成桩过程中因故停止喷粉，应将搅拌头下沉至停灰面以下Im处，待恢复喷粉时再喷粉搅祥提升。
1.3.5主要质量控制点
（1）保证搅伴机的水平度和导向架的垂直度，搅拌桩的垂直度偏差不得超过1.0%，桩位偏差不得大于50mm，成桩直径和桩长的偏差不得小于设计值。每延米的固化剂用量偏差不得超过设计值的±5%。
（2）在施工过程中，应及时做好施工记录和计量记录，并对照规定的施工工艺对工程桩进行质量验收，检查的重点是：固化剂的用量、桩长、桩径、制桩过程中有无断桩现象、搅拌提升的时间、复搅的次数和复搅的深度等。
（3）水泥土搅拌桩成桩后应进行质量跟踪检验，可采用浅部开挖桩头，其深度宜大于500mm，目测检査搅拌的均匀性，量测成桩直径。
（4）基槽开挖后，应检验桩位、桩数与桩顶质量情况，应符合设计要求。
1.3.6质量验收 按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1-2005的第5.4.9（1）地基承载力。（2）桩体强度。
（3）桩顶标偏差：-50～+100mm。（4）桩位偏差：＜50mm。（5）桩径D偏差＜0.04Dmm。
图2-3深层搅拌桩承载力试验
1.4示例图片
深搅桩单桩成品（破桩头后）见图2-4。
图2-4深层搅拌桩桩头
搅拌合同【篇8】
水泥搅拌桩施工合同书
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
根据本建设工程的需要,经甲乙双方友好协商,就基础桩工程承包事项订立本合同。
第一条 工程项目
㈠、工程名称： ㈡、工程地点： ㈢、工程内容: 双轴水泥搅拌桩工程
㈣、承包范围：按甲方提供的支护施工图纸进行施工。
㈤、承包方式：根据甲、乙双方商定，乙方按照包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程。
第二条 工程造价
㈠、按照第五条的承包方式条件，经甲、乙双方商定，乙方施工的搅拌桩实桩单价为 元/m,空桩不计费。本工程搅拌桩方量按甲方与建设方结算结果为依据进行结算。
㈡、结算时，单价不作任何调整。第三条 工期
本工程总工期为 天，工期从甲方确定的开工日期起计（按照甲方要求的时间进场，进场开始算工期）至完成最后根桩为止。在履行过程中，根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，顺延竣工日期。
第四条 材料供应
工程所需水泥标号应符合设计要求，并由乙方负责购买进场。
第五条 工程款支付和结算 ㈠、工程结束后完成正负零封顶工程量支付 工程进度款。㈡、开挖后付至完成工作量 %。
第六条 双方责任 ㈠、甲方责任
1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料，同时做好技术交底工作。
2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。
3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。
4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。㈡、乙方责任
1、严格执行甲方各项规章制度，服从甲方管理。在工期得不到保证时，应及时增加机械、确保按期完成。乙方自带设备55KW动力头搅拌桩设备进场施工，保证其机械设备性能的良好。进场施工人员持证上岗，按甲方指定要求统一安全帽和工作服，费用乙方自理。
2、乙方收到施工图纸后，保证按时开工，开工前配合甲方技术人员放线定位，乙方负责填写施工记录。
3、按施工技术方案和施工规范、施工质量、凡施工期间发生的施工质量、由乙方负责一切责任。
4、施工中如发现设计错误和严重不合格，应及时以书面方式通知甲方。乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排，接受技术指导。如有违章作业，甲方有权按章罚款，停工整顿。现场人员应与建设单位代表、监理协同工作，接受指导。
乙方代表应在现场指挥生产。若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失，甲方有权扣除不必要损失。
乙方应及时报告施工中的异常情况，以便及时处理，必要时临时停工，不得在无把握时强行施工。
5、保证100%达到质量要求，如果出现止水缺陷，乙方必须当天采取补救 措施，达到质量要求。
由于非乙方原因停工，延期而造成乙方的损失，由甲乙双方协商解决，如果甲方能得到补偿，甲方给予乙方相应的补偿。
6、按时发放民工工人工资。第七条 工程验收 ㈠、工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。
㈡、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后进行下一工序的施工。
㈢、工程（搅拌桩）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，直至符合要求为止，并按最后验收合格的工期为竣工日期。
第八条 争议解决方式
发生纠纷时，双方协商解决，协商、调解不成时，报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。
第九条 其它
㈠、本合同自签订之日生效，至工程竣工验收和结清工程款之日自然失效。
㈡、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
身份证： 身份证：
联系电话： 联系电话：
2015年 月 日
搅拌合同【篇9】
出租方：
XX姓名身份证号： （以下简称甲方）
承租方：江苏省滨海县华远商品砼有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定，甲乙双方就乙方租用甲方混凝土搅拌车运输混凝土一事，经双方友好协商，达成如下合同：
一、运输设备的名称用数量：
名称：砼搅拌运输车：数量 辆。
二、运输设备用途及使用地点：
1、用途：在合同期内，运输设备的用途为砼运输（特殊情况下给乙方拖水、拖泵），若事先未经得甲方同意，乙方不行擅自改变设备的用途。
2、使用地点：运输设备的使用地点在更，必须取得甲方同意方可将设备转移到新地点。
三、合同期限及费用支付方式：
1、运输费按方量进行计费；
2、运费按运输单边运距进行计算；
（1）、单边运距（ ）公里以内，单价（ ）元/m3，每超1公里，单价每方增（）元（不含税）。
（2）、公司有方量乙方不得以任何理由停止甲方车辆运输。
（3）、乙方必须公平对待甲方车辆。
4、油费、人工费以及其它所有费用由甲方自行承担(甲方车辆所用柴油乙方代加，油费按当时市场油价核计在甲方运费中扣还乙方)。
5、结算方式：转账方式或现金结算。
四、甲方责任：
1、甲方负责对运输设备进行维护和保养。所产生的费用由甲方承担，维护保养的时间应尽量选择在任务较轻松时间内进行。每月保证27天正常运行。如耽误时间超出的按保底比例扣除。
2、甲方负责提供砼运输车的驾驶员，人工工资由甲方支付，甲方的车辆及驾驶员须服从乙方安排，如因甲方车辆或人员的原因对乙方造成损失时，由乙方在结算中进行扣除。
3、甲方必须保证车辆24小时运转，在车辆无故障的情况，不得以任何理由拒绝运输。
4、未经乙方同意，甲方不行将车辆进行随意调配、出租或转借他人，否则，所致损失由甲方负责。
5、在合同期限内，如因甲方原因造成对乙方的损失，均由甲方承担。
6、甲方车辆及人员在本合同期内所发生一切安全事故及所产生费用均由甲方自行负责。（乙方可配合甲方处理，但所发生的相关费用由甲方承担）。
7、在砼运输过程中，如遇交警，路政、城管，超限检查站等，在甲方证件齐全，不漏料的情况下由乙方全权负责。
8、在合同期限内，甲方应严格遵守交通法规，杜绝交通事故发生，如发生交通事帮或违章受罚等，所产生费用由甲方自行承担。
9、甲方车辆必须服从乙方调度，否则，对乙方所造成的一切损失由甲方承担。
10、甲方必须加强对司机的安全教育和劳动纪律管理，依法为车辆购买相关保险，并定期对车辆进行安全监测和维修保养，确保车辆能正常运转。
五、乙方责任：
1、乙方仅供甲方车辆停放场所。
2、乙方负责提供甲方车辆所需油料。
3、乙方需按合同第三条第4款之规定时间支付甲方运费。
4、按合同第二条要求使用运输设备。
5、不得利用运输设备进行违法活动，否则所造成的一切损失由乙方承担。
6、负责提供水源给甲方洗车。
7、由于工地道路情况特殊，不利于砼罐车通行的情况下，乙方坚持运行造成所有事故由乙方承担全部损失。
七、合同解除和终止：
1、本合同期满，承租方付清全部租金后，合同即告终止。
2、合同期内。甲乙双方若需解除合同，应提前15天书面形式通知对方，经协商一致后，可以解除合同，否则视为违约，但违约方向对支付违约金每辆车人民币伍万元（￥50000.00）。
八、违约责任：
合同中任何一方违反以上规定，均视为违约，另一方有权向在自己户口所在地人民法院对违约方提起诉讼或仲裁，且所产生费用由违约方负责承担。
九、合同未尽事宜，双方共同协商解决。
十、本合同一式贰份，甲、方双方各执一份，一经双方签字盖章生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
单位地址： 单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同期限： 年 月 日至 年 月 日止
搅拌合同【篇10】
甲方：
乙方：
按照互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方协商，甲方同意将位于开发区先锋石溪村沥青搅拌站部分场地租赁给乙方使用，并达成以下协议。
一、租赁面积：甲方位于开发区先锋桥石溪村沥青搅拌站部分场地，面积10亩，另加办公室一间，由甲、乙双方现场确认。
二、租赁时间：年月日至年月日。
三、租金支付：年租金为三万元整。从协议签订之日起一次付清。
四、如因国家需要，地方政策调整，乙方必须在国家及地方规定时间内搬迁。
五、乙方自行负责平整场地，并将甲方的材料转移至甲方指定的位置堆放。
六、乙方在租赁场地期间，甲方聘请的门卫费用由乙方支付，即每月支付工资元。
七、乙方在租赁场地期间，自行负责协调与当地村社、居民关系维护场地秩序。
在租赁期间生产经营所发生的水、电、清洁及相关部门要求缴纳一切费用和税等由乙方自行支付和缴纳。其水、电由乙方自行安装线路和经按要求检验合格的计量表。
乙方在租赁期内乙方要严格按照安全生产，自行负责生产经营中的一切安全事故并承担由此所发生的法律、经济责任。租赁期间自行保管自有的生产设备及其他设施和产成品，如出现遗失、被盗、损毁等由乙方自行负责。在租赁期间由于乙方的过错造成甲方损失的，由乙方负责赔偿由此给甲方带来的损失。
乙方在租用期间，自觉维护公共区域内和与周边村民田地的秩序和卫生，不得影响周边村民。由于乙方的过错造成周边村民损失的由乙方负责赔偿由此给周边村民带来的损失。
乙方在租用期间不得从事国家禁止的生产经营活动并只能按租赁时协商的租用性质进行生产经营（生产砂石小件）。不准擅自转让，转借和进行非法活动，损坏甲方利益，要转让应征得甲方同意，否则甲方有权收回场地并不退还租金。
八、租赁期满后，若乙方需续租，必须在一个月前通知甲方，按市场价同等条件下优先租给乙方使用，协商签订续租协议。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具备同等法律效力，双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
搅拌合同【篇11】
甲方(承租方)：___________________乙方(出租方)：___________________
甲方因需要租用乙方沥青混凝土搅拌站壹套，为明确双方权利义务，根据《民法典》等有关法律法规之规定，经双方共同协商一致，达成以下协议，以资共同遵守。
一、设备型号及生产能力、生产质量保证、高压下线电缆线
1、设备名称及型号：___________________玛连尼Mac320型沥青混合料搅拌设备(包括4个50T沥青罐，1个50T重油罐)。
2、生产能力保证：每小时生产混合料不低于240-280吨(在常温情况下，冷骨料含水量3%，各项材料须达到规范要求，严寒情况下除外)。
3、生产质量保证：各型号沥青砼都能达到《甲方施工文件》的规范要求。
4、对于该套设备从配电箱到控制室输电电缆。乙方可提供现有的电缆线给甲方使用，若无法使用，有甲方自行购买并承担费用。
二、设备所有权和使用权
1、乙方拥有设备所有权。
2、甲方仅在租赁期内拥有该设备的使用权，不得出售、转让、抵押或以其他任何方式侵犯设备所有权。
三、作业地点、租赁期及验收
1、甲方作业地点位于_________________________。
2、本合同租期自本合同盖章生效之日起至_____年_____月_____日止(若提前完工则以甲方通知为准)。
3、设备进场后，双方人员共同对设备进行清点，确认设备机况及部件并进行验收。验收完成后，双方当场签字确认《租赁设备进场评价表》，视为乙方的租赁设备符合合同约定。
四、机械在租赁期间的所有维护及维修
该拌和站的日常维护保养由乙方负责并承担维修及配件更换等费用;维修过程中的焊接所需氧气、乙炔等物资由甲方配合完成，乙方不承担费用。
五、机械设备进、退场和用油费用约定
1：甲方负责所需场地的征用、还耕以及与周边的协调工作，并承担其费用，场地使用到乙方退场之日止。
2：场地的要求
(1)设备战地：场地大小与乙方提供的余白地基图纸配套。
(2)场地内供、排水方便，不受外界干扰。
(3)供电：甲方负责设备在安装、调试期和施工期内的正常供电，保证供电的质量和连续性，并承担其费用。
3：设备的进场
(1)甲方负责场地的硬化、基础的浇筑及设备安装地脚丝的加工工作，并承担其费用，场地的硬化及基础的浇筑工作必须在设备进场安装前完成。
(2)设备进场后，双方人员共同对设备进行清点，确认设备机况及部件清单并进
行验收
(3)设备的进场费、运输费、安装费及保险费由乙方承担，甲方可配合协助设备
进场、安装等队伍的选择工作。
4：设备的退场
(1)合同租期届满或生产结束，乙方将设备全部撤离甲方场地，甲方承诺给予乙方撤离的时间应不少于15个日历天，且甲方应确保乙方人员和设备安全撤出甲方场地，不受地方村民的阻挡，若非因乙方原因导致设备无法撤出，则撤场的时间应顺延。
(2)乙方负责设备退场拆卸、运输及保险等费用。
5：在租赁期间的燃烧油由甲方提供，费用由甲方承担，乙方承担导热油及与导热油相关的费用。乙方保证不偷盗甲方的燃料，否则甲方有权移送公安机关处理。
6：甲方需使用其他燃料，设备的改装及恢复等费用由甲方负责，乙方提供必要的配合。
六：机械租赁形式、工程数量及结算方式、租赁款支付方式：
1、租赁形式
本设备采用综合单价租赁的方式，结算方式按每吨合格沥青砼________元(大写：__________________)的单价计收租金。此租赁单价包含为拌合沥青砼所需的机械费、操作手工资、机械辅助用油、设备保险、管理费用等相关费用、
2、结算数量：甲方保证本合同租赁期内总拌合量不得低于26万吨，低于26万吨甲方必须按照26万吨结算;本合同租赁期内总拌合量超过26万吨的，则按照实际拌合沥青料数量乘以单价所得金额结算
3、租赁款结算
1)沥青砼的数量以甲方实际过磅、现场验收数量为准(乙方有权根据拌合设备电子自动称重系统进行校对)，双方对过磅数量共同签字确认。
2)乙方每月25日到甲方经营部核对票据，办理结算手续。
4、支付方式
1)乙方以双方签字的成品料磅单作为结算依据与甲方结算，一月一结(甲方需办理双方共同签字的结算单)，甲方下月15日前支付乙方上月结算租金的80%，剩余20%的租金同次月结算金额的80%一起支付，并以此类推。发票税费由乙方承担;支付方式为银行转账支付(乙方不接受承兑汇票)。
乙方指定收款账户开户行：___________________
户名：___________________
账号：___________________
2)设备退场前7日之内付清余款，否则甲方按未支付的总金额的3%每日支付延迟支付违约金。
甲方：______________乙方：______________
搅拌合同【篇12】
为确保津秦客运专线三标段工程工期，甲方需租用部分施工机械，乙方自愿为甲方提供所需机械设备，并同意纳入甲方架子队管理。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，双方在平等、互利、诚实、守信的原则下，结合本工程实际，对机械租赁中的责任、权利、义务进行了充分协商达成如下合同条款，以资共同同遵守。
1、乙方以自己的机械设备和操作人员为甲方提供服务，编入甲方架子队并接受甲方施工管理，参与甲方组织的施工生产。
2、乙方编入甲方队伍后，称谓为队工班，乙方代表人应配合甲方对该工班的行为负责，接受甲方的各项施工管理。
4、计费方式：为便于双方各自的经济核算和控制工程成本、保证工期和工程质量，甲乙双方协商一致同意将租赁机械的租赁费用换算成以完成实物工作量方式进行计费，换算成的项目、单价及工作内容、计量规则详见本合同书附件1。
第三条机械租赁期限：
2、甲方根据现场工作面的提供时间，可对租赁期限进行相应的调整。具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。若在施工过程当中津秦铁路客运专线有限公司（以下简称“业主”）、济南铁路顺达工程建设监理有限责任公司津秦客专监理部（以下简称“监理”）及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限，则以最终调整后的租赁期限为准，乙方必须无条件执行。因工期、进度计划、租赁期限变化而可能造成的人员、租赁设备的停窝工已在第二条第4款的计费方式中充分考虑，乙方不得以任何理由向甲方索取额外费用。
3、进场计划：乙方按业主和甲方要求的进场时间组织机械设备进场，确保按期完成施工任务。若乙方出租的施工机械的技术性能或操作人员的操作水平不能满足甲方要求，已经或预计会影响工程项目的合同工期时，甲方有权辞退乙方，另行租赁施工机械进场，由此造成的损失由乙方承担。
4、租赁期限顺延：如遇下列情况之一造成工期延误的，经甲方确认后，方可相应顺延作业期限：
①重大工程数量变化和设计变更;
②不可抗力;
1、租赁机械作业项目及单价详见本合同附件1《租赁机械作业项目及单价表》，合同单价为综合单价包干，再不作调整。
2、本工程的税金（营业税、城市维护建设税及教育费附加）由甲方统一上缴，未含在综合单价中;乙方应缴纳的设备租赁费税和乙方配属人员的社会保险费、财产保险费、进出场费等其他税、费已含在合同单价的其他费用项下，乙方按有关规定自行缴纳。
3、相关单价含租赁搅拌站所需的操作人员工资、消耗品、机械租赁费、人员和机械进出场费、设备安装拆除修理费、管理费、标定费、水电（油）费、临时设施费用、文明施工费用、财产保险费用等一切费用（除合同中明确约定由甲方承担的费用外）。
4、工作量的签认：甲方指定×××，×××为现场工程量有权签认人，其他人签认的工程量属于无效工作量。最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量规则的合格工作量为依据进行结算。
1、每月30日前，甲乙双方共同对乙方所完成的机械作业项目编制《已完工程数量表》，并对符合计量支付要求的项目编制《机械作业计费结算表》。
2、《机械作业计费结算表》的审核和审批按以下顺序进行：
①首先由甲方计划合同部根据现场有权确认人确认的符合合同规定的《机械作业项目已完工程数量表》编制《机械成果计算表》;
②工程管理部、安全质量部、计划合同部共同审核确认；
③由甲方设备物资部、财务会计部计算应扣款项；
④报甲方工区经理批准。
3、费用拨付：根据甲方项目经理批复后的《机械成果计算表》，按总额的90%并扣除甲方垫付款项后的余额拨付乙方;乙方在期中、结算拨付费用时，应向甲方财务部门出据征税票据;甲方向乙方拨付租赁费用时均以支票转账。
甲方拔付乙方租赁费用的多少，根据津秦铁路客运专线有限公司资金到位情况确定，甲乙双方约定可分批、分期支付，到位滞后时可延期支付。
4、清算：工程完工并由甲方验收合格后，办理费用清算手续。甲方在资金到位的情况下及时结清机械租赁余款。
1、质量控制应在甲方质量控制运行体系下进行。
2、乙方在甲方的控制、监督下，正确操作机械，确保混凝土质量满足津秦客运专线铁路工程对各类混凝土的质量和工艺要求。
3、乙方无条件接受甲方、监理和业主人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。
1、甲乙双方共同抓好安全生产工作，乙方随时接受业主、监理、甲方的安全监督检查，确保生产和人身安全。
2、甲方应组织乙方操作人员进行岗前培训，甲、乙双方对劳务人员不定期进行施工安全教育和社会职业道德教育，确保机械操作人员严格按照安全操作规程作业。
3、加强乙方人员各项规章制度学习和社会宣传活动，遵守国家法律法规以及地方政府相关规定，做到移风易俗，为施工顺利进行创造良好的外部环境。
4、甲、乙双方要有环保意识，严禁违规弃碴、排污，对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃碴、排污，造成的一切后果由乙方负责。
5、为保证乙方操作人员人身受到伤害时有所保障，乙方所有作业人员必须参加《建筑工程团体人身意外伤害保险》，并由甲方办理保险相关手续。若发生人身安全事故，双方应共同保护好事故现场，以便按规定程序进行处理。
1、架子队管理层，负责对乙方行政、技术、安全、质量、施工组织进行协调;负责施工技术交底、检查、指导、监督及验收，组织乙方人员按规定程序进行机械作业，对工程施工全过程实施全面管理。
2、原材料供应：按附件2表办理。并按规定对进场材料进行检验。3、负责混凝土配合比试验、混凝土试件的检验和试验工作。4、检查、监督乙方作业人员进行文明施工、科学管理、安全生产。
5、乙方机械操作人员的工资经甲乙双方、操作者本人共同签字确认后，由甲方直接代为发放。代为发放的工资从乙方机械租赁费中抵扣。
6、负责审核及检查乙方操作人员持证上岗情况，监督乙方劳动人员符合《劳动合同法》有关规定。
7、负责搅拌站的调度工作。
8、负责调取混凝土搅拌站电脑记录资料，监控、分析搅拌站原材料使用情况。
1、依据签订合同，组织机械设备和操作人员进场,并遵守甲方的各项管理制度和劳动纪律，服从甲方在施工组织、技术、质量、安全、治安、环保等方面的管理，严格按照施工规范和操作规程作业，确保混凝土质量和操作安全。
2、按本合同约定提供符合甲方要求的操作人员及租赁机械，并负责办理租赁机械的检验、计量和安全使用手续，向甲方提供租赁机械设备相关资料及特种作业操作人员的证件。
3、按照甲方技术交底、技术规范和混凝土配合比、调度指令组织搅拌和运输作业，因承担不服从管理，造成安全、质量事故责任和混凝土浪费的经济损失。
4、与第三方发生的任何经济行为，产生的经济纠纷均与甲方没有任何连带责任;若有借甲方名誉损害其利益并产生负面影响的，甲方按相关法律法规予以追究我方责任。
5、向甲方提供所有从业人员的花名册、特种作业操作证及身份证明资料，确保符合劳动法规要求。
6、所雇佣的机械操作人员按规定与之签订劳动合同，并将劳动合同报甲方审核备案。
7、应保证混凝土拌和站现场符合甲方文明施工要求，其费用已含在合同单价内，不再单独进行计量支付。承担甲方按统一标准提供的施工人员劳保用品费用。
8、负责点验和看管甲方供应的原材料，若发生丢失、损失和验收亏量，损失部分按合同附件2所列明的相应材料价格的1.2倍从乙方租赁费中扣除。
9、严格按甲方提供的配合比进行搅拌，合理使用甲方供应的材料，按照甲方调度指令组织混凝土的运输，如果由于乙方不执行甲方指令造成甲方供应材料超出混凝土配合比的合理损耗，超出部分以合同附件2所列明的相应材料价格的1.2倍从乙方租赁费中扣除。
10、办理、承担租赁机械财产保险费用。
11、保证租赁机械设备的安全正常运转，备齐易损零部件，做好租赁机械设备发生故障时的应急保障措施。
12、加强施工人员法制观念学习，做到普法教育，不酗酒闹事，遵纪守法;承担违法乱纪一切责任和经济损失。
1、签订合同时，乙方向甲方交纳万元的合同履约保证金，履约保证金的返还为乙方交纳的本金。
2、履约保证金的返还：在乙方按本合同附件3所约定的主要施工人员在规定的期限内进驻施工现场后一个月，返还合同履约保证金的30%，当工程完成50%时，再返还30%，其余40%在合同全部履行完毕并办理完工程结算手续时返还。
1、甲方原因造成工程质量不合格，而返工的，甲方按实际发生的工程数量乘以该项合同附件列名单价给乙方计价付款。
2、因乙方原因造成甲方工程停工等待混凝土的，乙方按元/天的违约金偿付甲方。
1、合同的生效：自双方签字之日起生效，合同履行完毕并帐务结清时终止。
2、合同的修改：
①人力不可抗力的自然灾害和社会性突发事件。
②本工程停建或缓建。
③重大设计变更。
3、遇有下列情况之一时，甲方有权解除合同：
①乙方不能按合同要求时间进场作业，劳务人员、机具不能满足施工需求。
②连续三个月完不成甲方下达的施工任务和进度指标。
③施工质量、安全技术多次整改不能满足设计要求。
④拒绝执行甲方或上级部门的指令。
⑤故意拖欠应支付的劳务人员工资。
⑥乙方自行退场。
甲乙双方解除合同时;甲方按乙方已完成劳务费的80%办理价款清算手续，20%作为乙方违约对甲方造成损失的补偿。
本合同在履行过程中发生的争议、纠纷，双方应本着互谅、互让、友好协商的原则解决，如协商不成，双方约定在甲方法人注册所在地人民法院管辖诉讼;本条款的更改必须有甲方法定代表人签字并加盖法人单位公章方能生效，其他任何人签字、任何单位盖章均无效。本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法的，均不得对抗此约定。
本合同一式二份，其中正本二份，甲乙双方各执一份，副本二份由甲方有关部门保管存档。
合同订立地点：